承包合同

时间:2022-12-18 13:19:02 合同范本 我要投稿

承包合同范本通用15篇

  在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的承包合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

承包合同范本通用15篇

承包合同范本1

  发包人:甲方

  承包人:乙方

  为了使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务,改善小区人居环境。经发包人小区业主共同商定且与承包人反复协商,本着诚实信用、协商一致的原则,达成如下承包协议内容,共双方遵照执行:

  一、第一条 小区物业基本情况

  座落位置:_________市_________区_________路(街道)_________号;占地面积:_________平方米;建筑面积:_________平方米;其中住宅_________平方米;物业类型:_________(住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他/低层、高层、超高层或混合)。

  第二条承包管理事项

  1、公共环境(内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅)的清洁卫生。

  2、房屋建筑本体共用设施、设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配电系统、供水系统、供暖系统等)的维修与管理。

  3、交通、车辆行驶及停泊。

  4、对进、出小区的人员安全盘问(包括夜间),发现非小区人员应做好登记,并对有可能造成小区损失的非小区人员谢绝入内。

  第三条 合同期限

  本合同期限为_________年。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

  第四条 承包费用及支付时间

  本合同期间发包人向承包人支付承包费用/月元;支付时间及方式为:。

  第五条 违约责任

  1.如因甲方原因,造成乙方未按时获得承包费用,甲方应给予乙方相应补偿;乙方有权要求甲方限期支付,并有权终止合同。

  2.如因乙方原因,造成或直接造成甲方经济损失的,乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期改正,并有权终止合同。

  第六条 其他约定

  1、乙方在承包期间除向甲方支付约定的承包费外,乙方不得向甲方依据本合同事实向甲方主张任何费用。

  2、因乙方的承包内容包括24小时管理小区,故乙方可以委托其信赖的第三人实施必要的承包事务,但委托第三人发生的费用由承包人支付。

  3、承包人委托第三人不与发包人建立任何关系,第三人也不得依据其工作内容向发包人主张任何权利。

  第七条 本合同发生争议双方协商解决,协商不成任何一方均可向人民法院起诉。

  第八条本合同一式两份,双方各执一份,本合同经甲方代表及乙方签字生效。

  甲方:

  代表人:

  年 月 日

  乙方:

  年 月 日

承包合同范本2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方将外墙保温工程承包给乙方施工,为明确双方责任,经双方协商一致,依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》,及其他相关法律法规,订立本合同。

  一、工程名称: 外墙保温工程。

  二、承包范围:乙方包工包料,除去外墙砖以外所有外墙施工项目,具体做法如下:(1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;3、界面砂浆;4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格12。712。7mm,直径I0。6mm)塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面;5、岩棉防火隔离带,宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致,聚氨酯材料防火等级为B2级,乙方组织施工。)工程量约为 ,该保温项目施工前的开工准备,竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险,缺陷责任期保修等都在承包范围内,不再另作零工处理,乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。

  三、 合同总工期:

  四、 对乙方质量、安全要求:

  工程质量标准:(1)一次性验收合格;(2)施工依据和验收标准:a。按设计单位认可的施工图纸;b。按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c。按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20xx);(3)最终验收部门:甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工,见附页。

  1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工,出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。

  2、资质资料要求:聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位,需提供施工资质证书,材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位,乙方并负责施工材料实验。

  五、合同价款:承包单价,60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2,乙方完成承包任务后,工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准,最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准,少一人签字无效。

  六、 价款结算

  1、施工2个楼,每完成一个楼的聚氨酯发泡,付款单栋楼保温款的30%,即2个楼全部完成后付总承包款的30%。

  2、乙方按期完成后,即 80%,若乙方在约定工期内完不成90%,甲方有权清退乙方,并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成,由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担,同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。

  3、 余下20%承包款以前付清。

  七、本和同自双方签字盖章之日起生效,双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)

  合同签订地点:

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

承包合同范本3

  甲方:xxx(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)

  乙方:xxx(同上) (承包方)

  甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。

  第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

  第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

  第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

  第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

  第五条 甲乙双方的基础工作

  第六条 工程进度计划

  第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

  第八条 人事同价款及其调整

  第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间

  第十条 工程验收

  第十一条 决算

  第十二条 保修

  第十三条 争议处理

  第十四条 违约责任

  第十五条 双方约定的其他内容

  第十六条 本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

  发包方单位名称(章): 承包方单位名称(章):

  单位地址: 单位地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

  开户银行账号: 开户银行账号:

承包合同范本4

  甲方:xxx(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)

  乙方:xxx(同上) (承包方)

  甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。

  第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

  第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

  第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

  第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

  第五条 甲乙双方的基础工作

  第六条 工程进度计划

  第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

  第八条 人事同价款及其调整

  第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间

  第十条 工程验收

  第十一条 决算

  第十二条 保修

  第十三条 争议处理

  第十四条 违约责任

  第十五条 双方约定的其他内容

  第十六条 本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

  发包方单位名称(章): 承包方单位名称(章):

  单位地址: 单位地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

  开户银行账号: 开户银行账号:

承包合同范本5

  甲方:陈东明(亩数1.3亩)

  陈东堂(亩数1.4亩)

  陈永星(亩数0.3亩)

  盛恩富(亩数1.77亩)

  乙方:唐红江周海园

  甲方自愿将自己承包的土地转让给乙方办厂,转让期为壹拾伍年(自20xx年3月1日起至20xx年3月1日止),转让金每亩柒佰元整。

  一、付款方式:协议签字生效后,租金贰年一付。

  二、乙方使用期内,如国家需要使用土地,甲方应按实际年限退还乙方所付的转让金。

  三、双方在承包期内,都要本着互相支持互惠互利的原则,在协议执行期间的经营权、场地转让权和赔偿权归乙方所有,土地赔偿权归甲方所有,协议解除后,双方互不存在赔偿,在经营期间如一方违约,应赔偿另一方3倍的经济损失。

  四、在壹拾伍年期满后,在双方无异议的情况下,可按此协议继续执行,如有异议,甲方有意对外转租,在同等条件下,乙方优先,如乙方不承租,三方应协商解决。

  五、在合同期内甲乙双方当事人如有变故,可按《继承法》决定当事人,合同继续有效。

  甲方签字:乙方签字:

  主管单位签字(盖章):

  20xx年x月x日

承包合同范本6

  需方(甲方):

  供方(乙方):

  签定时间:

  产品名称、数量、平米、金额、交货时间:

  数量:吨:单价:元/吨;金额:万元

  质量标准

  经甲、乙双方协商,就乙方为甲方冬季取暖供煤事宜,共同达成以下协议:

  一、供暖承包日期为:20xx年11月10日至20xx年3月20日,在此期间室内温度不低于18度。

  二、交货地点:方式及运输费用:甲方应提前将具体交货地点通知乙方,在甲方煤场卸车交货,运输及费用由乙方负责。

  三、乙方向甲方提供应符合环保局质量和标准规定的低硫、低灰的优质煤,在甲方供暖期内如因煤质引起的一切责任和经济损失,由乙方负责解决。

  四、甲、乙双方商定,乙方在20xx年09月30日前一次性送够甲方所用的煤,不得影响甲方使用。

  五、甲方提供煤场并负责有效保管,乙方来煤之前应通知甲方,以安排人员接煤,不得发生煤炭流失现象

  六、付款方式:经双方协商,送煤之后,甲方在20天内付给乙方50%的煤款,剩余煤款在供暖结束后付清。

  七、锅炉工及工资由乙方负责,住宿由甲方负责。各种保险及人员安全由乙方负责。

  八、以上条款签字后生效,如有一方违约,守约方有权收取煤款总价30%的违约金。

  九、未尽事宜,双方协商解决,协商不成按经济合同执行。

  十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。

  甲方:

  乙方:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电话:

  电话:

  合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日

承包合同范本7

  工程名称:巴州区20xx年以工代赈项目柳岗坪村道路工程 甲 方: 巴州区梓潼庙乡柳岗坪村村民委员会 乙 方:

  巴州区20xx年以工代赈项目道路、水利工程 柳岗坪村(施工区)施工承包合同

  甲方:巴州区梓橦庙乡柳岗坪村村民委员会

  乙方:

  根据 号文件批复同意的巴州区20xx年以工代赈项目实施方案,现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《中华人民共和国合同法》及其他

  有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,甲方将 工程承包给乙方组织实施,并达成如下协议:

  一、工程概况

  工程名称:巴州区20xx年以工代赈项目柳岗坪村道路工程 工程地点:巴州区梓橦庙乡柳岗坪村施工区

  工程内容:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,房屋及附属设施15户。

  二、工程承包实施范围

  按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施,即:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。

  三、合同工期

  本工程自签订合同为起始日,工期 日历天

  四、质量标准

  符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

  五、结算方式

  1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。

  2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。

  3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。

  4、甲方在拨付工程款时,根据工程进度,经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后,方可支付。工程完工后,支付工程补助总价款的80%,剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。

  5、经申请,开工时可预拨工程总造价30%的工程款。

  六、乙方不得以任何方式进行分包、转包,一经发现,情况属实,将取消乙方工程承包合同,且一切损失由乙方承担。

  七、安全责任

  工程施工期间,乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定,如在施工中出现任何安全问题,乙方负全部责任。

  八、竣工清场

  工程竣工后,施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的`时间内完成。

  九、违约责任

  超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。

  十、 不可抗力

  施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件),本合同自行终止,并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。

  未尽事宜,双方协商解决并签定补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。本合同一式份,其中甲、乙双方各执壹份,报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。

  十一、附件

  1、后附乙方营业执照(身份证)复印件。

  2、投入情况和建设任务表。(投入情况按照以工代赈项目财政补助资金、整合项目资金补助、农民群众筹资、农民群众投劳折资等方面予以明细)

  3、施工区划分表。

  4、建筑工程单价公示表。

  甲 方:巴州区梓潼庙乡柳岗坪村村民委员会 (签 章)

  甲 方 代 表: 字)

  乙方:

  乙方营业执照(身份证)号:

  签 订 地 点:

  合同签定日期: 年 月 日

承包合同范本8

  发包方:庆远镇 街(以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  经甲乙双方协商,甲方在 街号住宅三层钢筋水泥结构楼房完成50%工程量(扣除三层楼房工程款元)的基础上,给乙方承包三、四层及前五层楼房建设工程,为明确双方责任,保证工程建设质量,按时完成施工,按照国家建筑承包合同法,在平等自愿的原则下,双方特签订本合同书。

  一、工程名称: 街28号住宅升层建设工程。

  二、工程量:共计二层半,实际建筑面积(包括上五层楼房天面、楼梯的面积) 平方米。

  三、工程质量:按国家住宅建设标准建设。

  四、承包方式:包工不包料。

  五、工程承包费:

  六、双方责任:

  1、甲方职责:

  (1)提供设计图纸。可根据门、窗框购买的实际情况要求乙方按甲方要求临时变更门、窗框施工,不另付人工费。

  (2)提供门前施工防护网、工程建设用水、220V电、火砖、钢材、水泥、石灰、沙子、石渣等建筑材料,并运到 街28号门前,由乙方自行上料,费用由乙方自理。

  2、乙方职责:

  (1)负责建设过程中所有的模板顶筒及一切施工工具和辅助材料;施工门前、门面天井上搭建好防护楼,防止建筑材料掉落打伤人或打坏物品,便于今后批烫和建筑垃圾的清理。

  (2)认真看好图纸,按图纸说明施工,有疑问的地方应和甲方商量清楚后再施工,保证工程建设有条不紊的进行。

  (3)建设过程中用到的建筑材料,应提前3天通知甲方,以便提前准备,避免延误工期。

  (4)要严格按照国家建筑施工标准和规范进行施工,倒柱要求笔直、不得歪斜,砌砖要砖路平整、灰浆满缝、不得歪斜,搭架装模要平整牢固,扎龙布尺寸要均匀、每一格都要绑牢,倒模用的石渣、水泥、沙浆要按标准配方、准确下料、搅拌均匀,灌浆倒模要均匀饱满、振动平整,每层倒天面后至少保养7天后才能上料砌砖,至少保养22天后才能拆模板,以保证质量。

  (5)负责主体室内、楼梯间及三层楼房后面房间留下来的墙基全批烫,要求结实平整,过2cm压尺;做好厨房案板、洗池、卫生间及便池的安装;做好厨房、卫生间排污管、天面排水管、门和窗框等的安装和预埋;做好四层和五层楼房天面四周压墙并批烫;做好天面防水围。

  (6)隐藏工程必须经甲方检查合格后,方可进行下一道工序。

  (7)每倒置一层天面的当天,乙方必须要安排好时间,倒置当天要一次性倒置完毕,不得隔日倒置,倒置完毕后要及时过面,施工场地要及时清理干净。工程完工后,要清理室内垃圾,清除地板上干结的灰浆,把垃圾搬放到底层楼门前指定地点。

  (8)乙方应具有资质,在承包主体工程项目的同时必须承担主体工程外的项目,按标准合理收取人工费,倒柱等包焊接钢筋每个烫每平米元;天面天井四周砌围墙,不搭架砌砖,每 块元;门前镶瓷砖每平米元。在工程建设中,乙方应为甲方着想,从节约的角度出发,在保证质量的前提下,计划好、用好建筑材料,避免浪费。

  (9)本工程建设必须是签约乙方来完成,不得转让或者卖,甲方不承认第三方。倒置天面的当天,甲方应按实到上工人数发给乙方招待费,中餐每人元。

  (10)凡因不按甲方要求或不按施工标准,造成工程质量不合格,乙方要承担所有责任。

  (11)在施工中,要确保安全,杜绝安全事故的发生,工程期间的安全责任由乙方全部负责。

  (12)在施工过程中,如果出现工程质量、安全等方面的问题,甲方有权要求乙方停工整改,若因此影响到工程进度或者造成经济损失由乙方承担。

  七、工程款的结标,按工程进度支付,主体每层完成合格后付给乙方每层工程款的70%,工程全部完工后,五天内经验收合格后付清余款。

  八、施工期限:20 年5月28日上午8时开工至20 年 月

  九、工程验收合格后,半年内出现质量问题,乙方有责任免费修理,如需要返工的,乙方承担所有费用。

  十、本合同书中其他未尽事宜,双方另行协商解决。

  十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,双方履行完合同义务后失效。

  甲方(签字手印): 乙方(签字手印): 联系电话: 联系电话:

  ____年____月____日____年____月____日

承包合同范本9

  甲 方: 村村委会

  负责人: ,身份证号:

  乙 方: ,身份证号:

  为发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快荒山绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用,促进经济发展,经甲乙双方充分协商,并经甲方村民众大会讨论通过,决定将凤凰村一组的山林由乙方一次性买断使用权、经营权、收益权 年。甲、乙双方在平等、自愿的基础上订立本合同,以便双方共同遵守。

  一、买断范围

  甲方将自己所有的坐落在 的山林亩的经营权卖给乙方从事生产经营。四至为:南至 ,北至 ,东至 ,西至 。(详见合同签订后办理的《林权证》为准)。

  二、买断期限

  买断期限为 年,自 年 月 日至 年 月 日止。

  三、买断金额 买断费为 元,共计 元整(小写:¥ 元),上述承包费已含原山林树木、杂树及补偿款等一切费用。

  四、结算办法

  乙方于合同签订之日起 日向甲方付清承包费用。

  五、合同签订后,甲方应负责协助给乙方办理林权证,办理林权证费用由乙方负责。

  六、甲方保证该山(林地)经营权、界线、四至与他方无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。

  七、乙方买断甲方的山岭林地,上级各部门的各种补偿金(如生态公益林效益补偿金、退耕还林各种补偿金等)无条件归乙方所有。

  八、对本合同条款,甲方已召集村民代表会议讨论,获得法定人数的村民代表通过并形成决议。甲方依据该决议与乙方签订本合同。

  九、乙方有权享有国家优惠政策和扶持金,承包林地依法被征用、占用的,乙方无条件获得相应的补偿。

  十双方的权利和义务

  1、甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒山资源,发现问题及时书面通知乙方。

  2、乙方取得山林经营权后,只能用于国家法律、法规和政策允许的农业用途;在法律、法规和政策允许范围内,乙方拥有所买断山林的自主使用与经营管理权,甲方不得干涉。乙方买断期间经营荒山所得收益归完全乙方享有。

  3、买断期间,如乙方需砍伐树木,甲方应当无条件配合乙方向有关主管部门申请办理采伐许可证。

  4、甲方负责协调山林周围村民的各种关系,处理突发事件,为乙方提供生产经营所必须的安定的社会环境;确保乙方生产经营所必需的水、电、路等公共基础设施能正常使用;并为乙方提供政策、生产、技术、信息等服务。

  5、买断期间,乙方负责山林树木的管理防护,乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。一但发生火灾,乙方除积极采取灭火措施外,应及时向甲方报告,甲方知悉后应及时组织人力、物力参与灭火。

  6、甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下,可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归乙方享有,甲方不得对此主张任何权利。

  7、乙方一次性买断山岭林地使用权、经营权、收益权为 年。山岭权属仍为甲方所有;在合同期间,乙方拥有经营权、使用权和林权及所有的经营权益,甲方不得干涉,合同期满如因林业部门的采伐指标限制,无法砍伐,所有林木等必须按市场价格一次性作价转给乙方,或甲方允许延期至砍伐完,甲方按实际延长时间计收原租金。

  8、乙方法定继承人享有本合同的继承权。

  十一、本合同履行期间,即使下列情形发生改变,甲乙双方仍应按本合同约定内容履行各自义务:

  1、甲方的负责人、经办人变更;

  2、甲方的名称改变、甲方分离或甲方与他方合并。

  十二、违约责任 甲、乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方违约金人民币二十万元、退还乙方所付的全部费用,同时对于乙方所承包山岭上的树木等经营成果评估作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的费用,并且所承包山岭上的树木等经营成果无偿收归甲方所有。

  十三、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可订立补充协议。补充协议及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  十四、甲乙双方因履行本合同发生争议,可以协商解决;协商不成的,可依法向人民法院起诉。

  十五、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效,并由双方向公证处申请公证。

  十六、本合同一式五份。甲乙双方各执一份,公证处留存一份,乡镇人民政府、林业管理部门各一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同范本10

  甲方:×××公司

  乙方:

  公司系甲、乙两方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙两方共同商量,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下:

  一、公司承包给甲方经营,自年 月 日止,共计年。

  二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款 万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙两方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。

  三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。

  四、在承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。

  五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

  六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由两方列清单移交给甲方,两方确认。

  七、本协议未尽事宜由两方商量解决。

  八、本协议经两方签字盖章后即生效。

  九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。

  十、本协议一式二份,甲方两方各执二份。

  甲方:浙江省×××公司 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  年月日

承包合同范本11

  发包方:__(下称甲方)

  承包方:__(下称乙方)

  根据双方条件的需要,甲、乙双方经平等协商,甲方食堂与乙方经营者的最终决定,作出明确双方的权利与职责,共同制定以下合同条约:

  一、伙食标准:甲方员工每一天(二、三)餐伙食费标准为人民币元,(早餐元,中、晚餐各元)中级人员餐为人民币元;高级人员桌,餐元,夜宵一体式元,供给乙方经营输伙食。

  二、用餐人数及期份结算付款方式:

  a:用餐方式:

  1、按乙方专用饭卡交给甲方主管批条为准,但甲方主管部必须按领取卡数来开条据给乙方主管人员,方可作用期末结算证据。

  2、甲方员工需停餐可由甲方主管批条为准,而有三天以上可报停,需经饭堂盖章生效。

  3、中级、高级餐可由公司主管部提前一天报出次日人数给乙方,乙方可按数据(餐数、桌位)人数办理伙食。

  b:结算及付款:1、按日与甲方结帐一次,并在结帐后的三天内一次性付清。

  2、甲方设有节日或周期,需加菜膳食,可按实用数据份量另计付款。

  3、管理餐按实际用餐计算结帐。

  4、甲方发生付款问题,须提前告知事因,否则乙方有权停止用餐。

  三、甲方职责:

  1、无偿供给现有的厨房、厨具、仓库及燃料、水电、住宿等厨房的正常运作之设施条件。

  2、甲方厨房所用的燃料及水电按标准计算需供人民币元,给乙方全权自由性使用(注:每人每一天应用燃料费元,水电费元)。

  3、要维护厨房的治安管理及开餐时间的维护秩序。

  4、有指定人员负责与乙方配合有些细节工作。

  5、要向员工宣传保清洁、守制度等知识;但不得破坏食堂的环境卫生,如有此事,乙方有权对于处理。

  6、如有变动人数及开餐时间等事项,必须提前告知乙方。

  7、如饭堂的设施出现故障,须及时帮忙维修。

  8、员工不能无根据的谣言,甲方将追究员工个人的职责。

  9、员工投诉卫生、食量及伙食问题,甲方负责人须告知乙方主管人员,乙方应尽落实、提取结果、立即改正。

  四、乙方职责:

  1、厨房之工作人员,由乙方自行招聘、工资由乙方支付。

  2、根据甲方伙食标准及需求,调配、制成等应适合甲方员工的口味,贴合能量消耗的伙食。

  3、在承包期间创以品种多样化,以质求量、色味合口的准则。

  4、坚持所用的食物有卫生质量、饭菜及汤式清洁无杂物,如发现食物卫生问题,乙方负全部职责。

  5、要不断听取多数员工意见进行改创、而到达卫生质量、份量等坚持长期稳定一样标准。

  6、不得采购变质的肉类、蔬菜类和大米以及调味品等物品,甲方可对食物卫生进行不定期检查。

  7、坚持厨房的环境卫生,做到餐冲、日洗、三天大清洗,做到随时检查随时达标的准则。

  8、按规定的就餐时间准备饭菜,不得拖延;如遇特殊情景须延迟应及时通知甲方。

  9、乙方的工作人员须遵守甲方的规章制度,未经批准不得随意出入禁区;如违反者,甲方有权将依厂规处理。

  10、如厨房设备及工具移交后,乙方应合理使用,妥善保管,不得人为损坏,否则折价赔偿,如有发生失落损耗等一切由乙方负责。

  11、做到服务周到礼貌待人笑面轻言。

  五、违约职责:1、因不可抗力或停水、停电而引起延迟开餐不开餐,乙方不负职责。

  2、若有意外发生食物病害事故,乙方必须配合甲方进行调查,若查明职责在乙方的错点,乙方应承担所有职责。

  3、若单方解约,必须提前十五天前以书面形式与对方协商,经双方同意,可终止合同;否则后果自负

  六、合同期:乙方办理伙食试用期天,试用期后,甲方认为经营合格,合同期暂订为年,承包期满是否要续订或终止时,甲、乙双方均于十五天前通知对方,另行协商。

  此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效,以上合同之条例,双方须共同遵守,不得违反,否则具有同等的法律效力。

  生效日期:__年__月__日

  甲方代表签名:乙方代表签名:

  盖章:盖章:

  签订日期:__年__月__日

承包合同范本12

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  乙方住址: 身份证号码:

  根据《中华人民共和国土地管理法》及其相关规定,乙方有偿自己投资承包甲方金能煤业农场(南农场)耕地,本着互惠互利的原则,经双方协商一致,达成如下协议:

  一、乙方承包甲方:荒地 亩,每亩承包费 元,共计交承包费 元。

  二、承包费不包含任何有关费用,是单独的土地使用费,在经营中所发生的电费、主干渠及毛支渠的清挖费以及如遇有关部门征收的水资源费等均由乙方自己承担。

  三、承包期为 年,自**年 月 日起至 年 月 日止。

  四、承包费的上交,在签订本合同时一次性交清当年的承包费,以后在每个上年度的12月31日前交清下年度的全部承包费,每年的浇灌用电费及如遇征收的水资源费实际发生数,每亩预收电费 元,水资源费 元,由甲方负责在收承包费时一并收取,统一管理使用,在每年的冬灌结束后按实际发生的金额多退少补。

  五、灌溉所使用的主干渠的清挖费用,根据实际发生的金额由甲方负责按亩收缴,先收费后清挖。毛支渠由乙方自己负责清挖,所有承包户必须先疏通排灌渠后,再去种植农作物。

  六、乙方负责所承包耕地周边植树造林的义务,由甲方无偿提供树苗,每承包一亩地每年最少植树三棵,保证成活率在95%以上,并负责管理。在承包期内,如果在厂内发生种植纠纷,由双方协商解决。

  七、乙方所承包耕地在本合同期满后,必须将地内桔杆清理完,并进行耕翻冬灌,为了确保此项工作及植树任务落到实处,乙方在交承包费时一并上交押金 元,任务完成后,押金退还本人,对没有完成任务的,按实际发生金额从押金中扣除。

  八、乙方所承包的耕地只能经营种植水稻及其它的农作物,不得改变耕地的使用性质,不得种植国家违禁的植物等,违者其责任自负。乙方如遇甲方种植玉米制种时,乙方不得在甲方规定的隔离区内种植商品玉米,以免影响制种。

  九、乙方必须自觉遵守和维护甲方的各项规章制度,遵纪守法,确保场区的安定团结。

  十、甲方无偿为乙方提供住房,但乙方用水、电及住房维修等费用自负,对所占公家住房进行养殖的另行收取租赁费,具体收费标准协商后决定,其作物晾晒场地等在不占用耕地的情况下,由甲方无偿提供,双方协商选点。

  十一、甲方负责供水设施的管理和维修,甲方统一安排浇灌,如遇供水紧张时,安排夜间浇灌,不执行者,甲方将不再安排浇水时间,所造成的经济损失由乙方负责。如遇人力不可抗拒的自然灾害(河床移位、黄河改道等),参照国家有关规定,双方协商后解决。

  十二、本合同在履行期内除甲方上级部门政策变更或解除外,双方均不能随意单方终止合同,如乙方不执行本合同上述条款的,甲方有权终止本合同。本合同期满后,甲方如继续对外承包时,在同等条件下,乙方优先。

  十三、本合同双方必须严格履行,发生纠纷时,双方协商解决,协商不成可向合同履行地人民法院进行诉讼解决,对本合同未尽事宜,双方协商做出补充规定。

  十四、本合同一式三份,甲乙双方各持一份,自签订之日起生效。

  发包方:

  承包方:

  签订日期:年 月 日

承包合同范本13

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲方自愿将自己承包的土地转让给乙方办厂,转让期为壹拾伍年(自20___年3月1日起至___年3月1日止),转让金每亩柒佰元整。

  一、付款方式:协议签字生效后,租金贰年一付。

  二、乙方使用期内,如国家需要使用土地,甲方应按实际年限退还乙方所付的转让金。

  三、双方在承包期内,都要本着互相支持互惠互利的原则,在协议执行期间的经营权、场地转让权和赔偿权归乙方所有,土地赔偿权归甲方所有,协议解除后,双方互不存在赔偿,在经营期间如一方违约,应赔偿另一方3倍的经济损失。

  四、在壹拾伍年期满后,在双方无异议的情况下,可按此协议继续执行,如有异议,甲方有意对外转租,在同等条件下,乙方优先,如乙方不承租,三方应协商解决。

  五、在合同期内甲乙双方当事人如有变故,可按《继承法》决定当事人,合同继续有效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

承包合同范本14

  甲方(户主):身份证号:(以下简称甲方)

  乙方(承包人):身份证号:(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜,达成以下合同:

  一、工作内容

  房屋基础基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。

  二、工程价款与支付方式

  1.工程价款:。

  2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。

  3.工程结算以乙方施工进度进行计算,

  第一层完工后支付35%,

  第二层完工后支付35%,工程竣工以后支付25%,5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为________年。

  三、材料与施工组织

  1.砖:。

  2.砂:由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。

  3.水泥:由甲方统一采购,乙方在甲方仓库领取和运至施工地点,甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。

  4.机械设备、工具、人员:乙方自行组织机械设备、工具和施工人员,并保证满足甲方的工程进度要求。

  5.组织协调:乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。

  四、甲乙双方义务与权利

  1.甲方负责现场指导、协调。

  2.甲方监督乙方工程质量、进度,乙方服务甲方的管理。

  3.工程质量:乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。

  4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方5%的保证金。

  5.工程安全:乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。

  6.工程进度:乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。

  7.治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。

  8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。

  五、其它

  1.本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,

  2.本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。

  3.合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

  甲方(户主)签章:乙方(承包人)签章:

  甲方委托人:乙方委托人:

  ________年月____日________年月____日

承包合同范本15

  甲方:鲜鱼村一社

  乙方:鲜鱼村一社社员袁泽清

  甲方将集体荒山一段,地名燕子岩,其地理位置为:东面是电视台岩轮与鲜鱼村八社分界;西面是本社大堰壁以上,距大堰沟两米以外,两米以内属集体;南面是与贵州堰沟分界;北面是滴水岩直上,一直到岩,在滴水岩外面现有的杷竹及其它林木归乙方管理砍伐,但不能再进行栽植竹木及其它,否则集体根据其情况给予罚款。经甲、乙双方协商同意达成如下协议:

  一、乙方承包期为20年,即从**年三月份起至XX年三月底止。

  二、乙方向甲方产纳承包费从一九九一年起算,一九九一年交纳(50)伍拾元正,一九九二年交(100)壹佰元正,一直到承包期满,共交承包费(1850)壹仟捌佰伍拾元。交纳时间,订于每年年底十月三十日以前交清承包款,如乙方交款每超出即推迟(10)拾天,乙方付甲方延误费10%。

  三、乙方在承包期中,可根据自己的意图进行种植任何经济林木,甲方无权干涉,从承包期日起,伍年以后,不能再继续种植庄稼,如有在荒上种植庄稼,就在每年承包款上加罚八倍,即就是交(100)壹佰元,就交(800)捌佰元归集体甲方所有。

  四、乙方在承包期内发生地址不名或其他,林权纠纷可由甲方指明和处理。如发生盗窃,甲方可以协助乙方追查破案,查获后按规定给以罚款,由乙方负责追收罚款,除赔偿乙方所应得以外,全归甲方所有。

  五、在承包期内如本人丧失劳动力或死亡后,可委托他人或自己的儿女同样承受承包权。

  六、乙方承包的荒山,不包括现有在荒山内的粮食种植耕地伍米,水果肆米,东树伍米,其它叁米。

  七、乙方承包期满,乙方可继续承包,但必须与甲方协商重新签定合同。20满后,承包费按有当年产植四、六分层,即四层归集体,六层归承包者,乙方不再承包,由甲方负责转包给别人承包,甲方付乙方的种植费,但必须有记在。如杉木,五分公分之上归乙方,五分公以下归甲方,计费标准按每窝伍角,竹子老的90%归乙方,保持10%的老竹母,甲方付乙方当年产植的百分之十(10%),嫩的全部归甲方,乙方不得任意确伐嫩竹及其它,否则给以罚款当年产值的百分之三十(30%)给甲方,水果按当年产值甲方付乙方百分之二十(20%),乙方在承包期满后,不得进行毁灭性的砍伐和其他行为。

  八、乙方在承包期间,甲方要进行集体建设,占用土地,土地费全归甲方,集体进行建设在半亩以内,不付乙方任何代价,如有大型的建设,青苗费归乙方所有,还有必须保持好电视台的输电线及其电杆,不得对输电线路的修整进行任何阻拦或敲诈。

  九、承包期中,甲方干部如有变换,合同仍然生效,不得变换或更改仍按合同执行。

  十、合同签定,经过乡、村签发意见盖章后生效,双方共同遵守,不得违约,乙方中途违约,付甲方全部承包款。甲方中途违约付乙方全部种植费。

  十一、国家政策的变化和体制改革变化,按政策规定办理。

  监证单位:

  合江县车辋乡人民政府(公章上签了:同意按此合同执行)

  合江县车辋乡鲜鱼村村民委员会(公章上签了:同意按合同执行)

  甲方代表:王福州(生产队长)

  乙方代表:袁泽清

  公司承包合同范本工程劳务承包合同钢筋承包合同

【承包合同范本通用15篇】相关文章:

承包经营合同范本08-12

承包合同范本05-03

工程承包合同范本08-10

公司承包经营合同范本07-30

安装承包合同范本07-02

酒店承包合同范本06-28

饭堂承包合同范本05-24

业务承包合同范本05-22

工厂承包合同范本05-21

林地承包合同范本05-18