当前位置：天天范文网>实用文>合同范本>安装工程合同

安装工程合同

时间：2023-03-29 16:27:23 合同范本我要投稿

安装工程合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同的法律效力与日俱增，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编帮大家整理的安装工程合同，希望能够帮助到大家。

安装工程合同

安装工程合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》和建设工程的有关规定，经甲乙双方充分协商，并结合工程的具体情况，就甲方箱变及线路工程项目合同内容如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、承包范围：

　　二、合同总价

　　三、合同工期

　　四、付款方式

　　1、各种设备安装完毕，并经电业局验收合格，具备送电条件后三个工作日内，甲方一次性支付乙方合同余款，计人民币：壹拾伍万元整（150000.00）。

　　2、待工程施工后，甲方申报正式用电时，结余款项随正式用电施工时，一并支付。

　　五、质量保证

　　1、产品质保期壹年，在质保期内出现质量问题时，乙方在接到甲方通知后，24小时之内赶到现场进行处理，如果是产品质量出现问题，乙方免费予以维修或更换。因甲方操作使用不当引起的损坏，乙方在接到甲方通知后亦应及时赶到现场全力抢修，甲方付以成本费用。

　　2、质保期满，双方仍畅通供销渠道，乙方有义务协助处理所供设备出现的种种问题，并以优惠的价格提供备品件及现场服务费。

　　3、甲方保证该箱变在竣工后，转正式用电时，其外观及柜内元器件没有重大损坏或有轻微损坏，经维修不影响正常运行时，乙方保证该临电转为正式用电手续使用。

　　4、甲方保证全部正式用电量的接线点与临时接线点为同一接线点。

　　六、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、协助乙方搞好施工现场的协调配合工作；

　　2、提供施工用水源及施工场所；

　　4、预算中含有基础费用

　　①预交电费5—10万元。

　　②临时用电押金500kv/190元/110w。

　　除以上两条外，乙方在办理手续过程中所产生的一切费用由乙方自行负责。

　　（二）乙方责任

　　施工过程中安全事故由乙方全部负责。

　　遵守地方政府、职能部门对现场施工的有关规定，做到安全、文明施工。根据国家电力部门要求的质量标准，验收规范施工并确保通过相关部门的验收合格并按甲方要求时间送电。

　　七、竣工验收和标准

　　1、竣工工程验收以国家电力部颁发的施工验收规范、质量标准为依据，正式成功送电为最终验收。提供完整的`竣工资料贰套。

　　2、乙方须按合同约定的安装工程验收合格并按合同元宝时间送电。

　　八、违约责任

　　1、乙方未按合同规定的日期竣工（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天应偿付甲方按合同价款千分之一的逾期违约金（因甲方原因和人力不可抗拒原因造成的延误工期除外）；

　　2、甲方未按合同规定的日期付款，每逾期一天应偿付给乙方按合同价款千分之一的逾期违约金。

　　九、其他事宜

　　1、在执行本合同的过程中出现异议时，双方本着友好协商的原则去解决，如协商不成，均可向违约方对方法院起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，经双方协商另签补充合同，补充合同具同等法律效力。

　　4、合同解除条件：本合同执行完毕。

　　此合同不作为正式电施工承诺，待正式电设计图纸确定后，同品牌低价位优先。

安装工程合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　为加强施工现场安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保护员工的人身安全和企业财产安全，保证施工生产的有序进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和____市的有关法规、规定，双方就本工程施工生产达成如下协议：

　　一、甲方责任

　　1、甲方有权对乙方进入现场所带机械设备、电气设备的安全防护设施及用品进行监督检查，对不符合安全规定的设施、用品有权禁止使用。

　　2、甲方有权对乙方在施工中出现的不安全隐患签发隐患整改通知书，并限期整改；对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方的作业，乙方承担由此产生的一切责任。

　　3、在多家施工单位施工的'现场，甲方本着公平、公正、有利于安全生产管理的原则，实施安全生产管理，并做好与乙方之间的协调工作。

　　4、由甲方提供给乙方使用的施工用电、机械设备及防护设施必须经双方验收合格，签字移交后方可使用，但在使用过程乙方不得随意拆改，否则，产生的一切后果由乙方承担（包括经济赔偿在内）一切责任。

　　二、乙方责任

　　1、乙方必须递交营业执照、工程施工资质、法人和工程负责人的身份证复印件留甲方备份，并持甲方总经理审核后，方可进场施工。

　　2、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要、可靠的安全防护措施，消除事故隐患；由于乙方安全措施不力、操作不当或违规施工而造成的事故的责任和因此发生的所有费用，由乙方全部承担。

　　3、乙方在场内施工，必须对所有施工人员进行安全生产教育，不服从安全教育或不遵守安全生产有关规定导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

　　4、施工人员进场前，必须先将现场负责人，施工人员（包括管理人员、施工人员、特殊作业人员）花名册，企业资质证书和委托书等原件或复印件送甲方备案。

　　5、乙方对现场各种方和设施不得随意拆改，尤其是临边防护。洞口防护需要打开时，乙方应先向甲方提出书面申请待批准后方可打开。作业时除设置明显标志外，还应派专人监护，下班或本项工作完成后必须及时恢复好。

　　6、进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。现场严禁垂直交叉作业；高处作业禁止将工具、配件及物件上下抛掷；楼内作业人员严禁将垃圾及其他任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。

　　7、施工用电不得乱拉乱接，需要用电时，必须由专职电工操作；需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。乙方按要求配备的电工纳入甲方电工的统一安排和管理。各类特殊作业人员必须持有效证件上岗。

　　8、乙方应教育本单位作业人员做到文明施工、安全生产，在平时的工作中做到活完场清，场清料净，材料码放有序，保持施工现场的宏观整洁，防止造成环境污染。

　　三、事故责任与处理

　　1、由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故，要在第一时间内立即向甲方报告，不得谎报、瞒报或隐匿不报，否则追究乙方责任人的责任；同时由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责对事故人员及家属的全部经济补偿。

　　2、由于乙方以外的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理时，参照国家现行政策，由责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。

　　3、由于乙方或乙方作业人员违章指挥，违章作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故，由事故责任方承担发生的责任和费用，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理。

　　四、本协议壹式贰份，甲方、乙方各执壹份，签字后生效。

　　五、本协议有效期为：

　　从签订之日起至乙方的工程项目竣工（完工）及所有人员全部撤出现场为止。

　　六、此补充条款与正式条款具有同等法律效力。

　　甲方：

　　_________年_________月_________日

　　乙方：

　　_________年_________月_________日

安装工程合同3

　　于_________年_________月_________日，甲方_________与乙方_________，签订安装_________的项目合同。

　　1．安装工程名称：_________。

　　2．工程地点：甲方_________。

　　3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4．完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方_________建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5．安装工程总价格：_________元整。

　　6．安装工程付款进度：

　　（1）甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_________％，即_________元整；

　　（2）甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_________％，即_________元整；

　　（3）在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_________％，即_________元整；

　　（4）在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的_________％，即_________元整；

　　（5）在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的_________％，即_________元整；

　　（6）在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_________％，即_________元整。

　　7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________元整。

　　8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的.一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

　　13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：（1）图样；（2）估价单。

　　15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16．附加条款：主机的保养，乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务_________年，每_________（_________）个月派员一次维护正常运行。

　　17．本合同按双方所签日期生效。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装工程合同4

　　发包方：____(简称甲方)

　　施工方：____(简称乙方)

　　经甲、乙双方友好协商，正式签订以下电梯设备安装合同，确认以下条款：

　　一、电梯型号及数量

　　型号：由江苏蒙哥马利电梯有限公司制造的TKJ型小机房电梯壹台。

　　二、安装调试费金额

　　本安装合同总金额为人民币(大写)：叁万叁仟元整(￥:33000元)。

　　三、付款方式：

　　1、甲方在乙方进入安装工地现场前7日内，将安装调试费的支付给乙方，计人民币(大写)：壹万陆仟伍佰元整(￥：16500元)，乙方收到款后按照规定的进场时间开始安装工作。

　　2、电梯设备安装完毕调试验收合格之日起7天内，甲方将安装调试费的支付给乙方，计人民币(大写)：壹万陆仟伍佰元整(￥：16500元)。乙方在收款后将电梯设备正式交付甲方使用。

　　四、电梯设备的安装施工及土建要求：

　　1、甲方土建具备安装条件后，具体施工期应在合同签定后30天内由甲、

　　2、甲、乙双方应在本合同签订前，对电梯井道、机房工程设计图纸及其图纸上的招投标过程中的技术要求，以及合同执行过程中其他需要说明的技术条件，进一步确认，双方签字盖章后作为合同附件。如无说明则由甲方根据双方已确认的电梯土建布置图施工。在确保土建按甲乙双方确认的电梯土建布置图施工的前提下，电梯安装过程中如出现非规范要求的任何差错由乙方负责。

　　3、按照国务院20xx年6月1日颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备的安装、运行质量，本合同标的'物的安装、调试和质保由乙方单位负责。

　　4、井道、机房土建施工甲方责任须达到以下条件：

　　4.1、土建符合双方确认的电梯土建布置图相关要求;

　　4.2、平面尺寸和垂直度及各预埋、预留孔洞均符合甲乙双方确认图所列各项规定。

　　4.3、井道模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净，底坑无积水或渗漏水，井道杂物清理干净。

　　4.4、满足以上条件后，甲方组织建筑、监理、电梯安装方四方对电梯井道进行检查和验收;验收按照《电梯工程质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验单”要求，以及电梯合同相关要求完成井道检查，合格后双方确认签字。乙方检查后如有不合格项应书面通知甲方，属于甲方责任的由甲方在双方约定的时间内整改完成，属于乙方责任的由乙方负责改整(整改期间若具备乙方开工条件，可进行现场安装)。

　　4.5、保持建筑物永久性楼梯和机房通道、门、窗等畅通。

　　5、如因甲方原因造成停工，竣工日期顺延。停电累计达到8小时，乙方提出申请，监理及甲方可根据实际情况批准工期顺延。如因甲方原因造成停工达

　　6、电梯安装调试完成后，乙方应及时向技术监督检验局申报验收，其费用有甲方承担，验收通过并取得电梯验收合格报告后方可使用。

　　五、电梯设备安装施工中的责任及费用：

　　1、甲方责任及承担的费用：

　　1.1、按合同条款支付电梯采购安装项目的工程款款项。

　　1.2、按合同要求及时收货，办理验收手续并协调相关单位提供安装条件。

　　1.3、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：在安装地点应备好电梯保管场地，该场地应确保把电梯导轨搬去安装电梯位置通路的地方。

　　1.4、在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：

　　1.4.1、电梯安装之前、甲方协商相关单位提供符合电梯安装要求的临时动力电源，并送至机房内，并设置动力配电(箱)柜，在各厅门口设置符合电梯工作现场安全标准的安全护栏装置。

　　1.4.2给乙方提供有防盗措施并在安装作业附近有足够面积的电梯零件存储间和工具室。

　　1.4.3、电梯调试之前，甲方协商相关单位提供满足设计及调试运行功能需求的正式动力电源。

　　1.4.4、安装施工时，负责协调电梯安装施工过程中的土建配合工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注和粉刷并提供符合验收标准的爬梯。

　　1.5、在乙方完工后，甲方的义务是：

　　1.5.1、负责电梯安装后的土建的收尾工程。

　　1.5.2、在乙方调试检验合格后，为乙方及时办理电梯竣工验收。

　　1.5.3、双方验收合格及电梯交付甲方后，负责电梯的保管及管理工作。

　　1.6、负责对乙方现场施工人员根据本单位安全、环境管理制度进行培训，并按制度相关规定对乙方施工工作中安全、环境情况进行现场管理。

　　1.7、如因甲方原因不能在乙方完工之日起30日内完成土建收尾工程导致电梯无法验收达到30天以上的，甲方须在3日内支付乙方电梯验收合格后应收回的工程款。

　　2、乙方负责及承担的费用：

　　2.1、合同签订期间乙方进一步明确电梯井道设计施工要求及设备相关技术参数。

　　2.2、乙方应对电梯井道、门洞尺寸等进行验收，并承担验收责任;

　　2.3、乙方负责按照合同要求向甲方提供合格的电梯整套设备;

　　2.4、负责向当地质量技术监督局特种设备部门办理现场安装前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

　　2.5、在现场具备安装条件时，乙方需及时进行现场设备安装工作，配备专业人员组织并实施电梯现场安装，自备安装所需工具、机械和劳动保护用品;负责乙方安装工作人员的安全教育及现场管理，负责电梯安装现场的安全防护工作，做好现场安全、文明施工的全面管理工作。

　　2.6、乙方负责电梯自到货后至竣工验收、交付甲方使用前的搬运、堆放、保管等工作(应符合施工现场文明工地施工的管理要求)。

　　2.7、负责电梯的安装、调试工作、乙方有责任保护好合作单位的成品及半成品工程。

　　2.8、乙方安装工作人员在安装施工中接受甲方安全环境教育培训，遵守甲方现场及文明生产规定，文明施工，违反甲方相关管理制度，承担按相应制度

　　2.9、电梯安装检验完成后，乙方应及时执行下一步交接工作。

　　2.10、乙方应在甲方供电、消防联动试验、消防检查验收等与电梯有关的工程活动中，积极配合甲方。

　　2.11、乙方应按合同要求对甲方委派的技术人员进行现场培训，并按时移交随机资料及相关文件等。

　　六、安装验收：

　　1、电梯设备安装验收完成前7天乙方需向甲方提供相关的电梯技术资料和国家电梯设备验收标准。电梯安装调试工作完成后，甲方应依据乙方通知派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及电梯安装标准验收电梯。

　　2、乙方应按当地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，甲方将积极配合乙方，所发生费用由乙方承担。

　　3、电梯产品未经合法验收，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果，由甲方负责。

　　4、电梯设备安装完毕，经当地检验检测部门验收合格取得验收报告，同时在乙方收到甲方第二期安装费后将电梯设备正式交付甲方使用。

　　七、负责保养责任：

　　1、自当地检验检测部门验收合格之日起，乙方负责护保养。

　　2、若非乙方安装、调试，则乙方不承担免费保养工作及免费保养期间所产生的相关费用。

　　八、合同变更、违约及其它：

　　1、本合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明，如甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件。

　　2、本合同文本所有附件，均与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式两份，甲乙方双各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装工程合同5

　　本协议由下列双方订立：

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他有关规定，结合双方公司合作的具体情况，现初步拟订合作条款如下：

　　1．合同标的

　　乙方执行及完成甲方的规定和要求，在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。

　　2．合同总价 _________ $

　　本合同价为一次性包定价，包括内容：

　　2．1厂房设备安装前的准备工作，咨询，代理联络，前期采购，辅助绘图工作。

　　2．2设备所需的机械（或钣金）加工件，五金件配送，劳动用品和一系列的辅助材料。

　　2．3工程中所需的人力辅助，工具辅助。

　　2．4配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排，不包括苏州市外的服务。

　　2．5安装设备工程后的维护工程：油漆，清理现场，无技术含量较高的检验配合（包括夜间值班），工具保管等。

　　3．合同工期

　　3．1 乙方必须无条件配合，满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。

　　3．2 乙方需按时提供给甲方服务，逾期造成的后果损失的，损失由乙方承担。

　　3．3．1 前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。

　　3．3．2 采购送货服务乙方在明确要求后，12小时内给予答复，可进行的任务须在（最多60小时内完成送货）。

　　3．3．3 乙方应及时完成辅助绘图工作，甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。

　　3．3根据实地情况，油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的，甲乙方经商议后共同解决。

　　4．质量保证

　　乙方应保证其供应的加工件，配件，五金件等都是全新的，应甲方要求，须提供响应质量合格书或型号材质证明，有说明书的特殊器材，乙方应提前提供说明，甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。

　　5．技术资料

　　甲方需要的技术资料，商务讯息，乙方应准备与要求相符的资料，图片，图纸按时寄送给甲方，如甲方认为资料提供不完整或丢失，乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。

　　6．管理人员

　　6．1 甲方代表为________

　　6．2 甲方________对质量负责监督与验收

　　6．3 乙方负责本工程的管理人员为_______

　　6．4 甲乙方管理人员：

　　6．4．1 甲方代表的指令、通知、变更由_________签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效，甲方代表应及时向乙方提供所需指令，批准，如乙方未能执行，应承担因此给甲方造成的可见损失。

　　6．5．1 乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效，甲方承担因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失。

　　6．6 甲方责任：

　　6．6．1 甲方组织乙方技术人员，采购人员等考察现场，给予口头安全辅导。

　　6．6．2 提前提出要求、指令，监督并指出技术上的问题。

　　6．6．3 协调乙方人员和________的操作手续。（如进厂，停车，安全服饰等）

　　6．6．4 尊重并信任乙方，对甲方在中国国内私自进行的操作，乙方不承担责任。

　　6．7 乙方责任：

　　6．7．1 乙方在工程开工前7天内将本公司的.相关实际情况反应给甲方。

　　6．7．2 乙方根据合同规定的工程范围，按质如期提供五金，机械配件，人力并确保质量。

　　6．7．3 对额外采购物品需明确报价，并严格遵守书面文件的条款履行责任。

　　6．7．4 对甲方的商业信息无条件进行保密，不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。

　　7．转包与分包

　　乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下，未经甲方批准时，不能将业务分转给其他单位。

　　8．付款方式与索赔

　　支付：自正式合同生效后，甲方在收到乙方电子、书面报价单后：

　　8．1 报价单总价在$____________以内的，甲方每月支付乙方1次。

　　8．2 报价单总价在$_______-_______以内的，甲方预付乙方总价_______%以内定金，在验收后的15天内付清余款。

　　8．3 报价单总价在$_______-_______以内，甲方预付乙方总价_______%以内预付款，余款在工程结束前结清。

　　8．4 报价单总价在$_______以上的，须协商后制定单独的项目合同。

　　8．5 如当时无法立即验收的情况下，在交纳上述定金后，可暂扣余款的_______%作为担保金，工程结束前验收合格的，甲方支付乙方所有余款，验收时任有异议的，可制定书面条款再进行处理。

　　索赔：乙方对合同要求不符应负有责任，并且甲方在工程有效期内（甲方的工程期间和之后的3个月）提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

　　8．6 乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止，乙方负担发生的一切损失和费用，包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支。

　　8．7 根据货物的疵劣和甲方受损的程度，经双方同意实行货物价格的降价处理。

　　8．8 更换、修正有缺陷的货物，更正乙方因技术不良造成的施工错误，以达到正式合同的规定，乙方承担一切费用和风险。

　　8．9 乙方延误甲方竣工工期，有明确证明的情况下，乙方承担甲方赔偿金的_____%。

　　8．10 如果乙方未能按照正式合同规定的时间按期操作，应当向甲方支付违约金：报价单价格的1%/天，如在20天内仍未作出改变，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述的各种违约金，赔偿金。

　　9．合同文件

　　正式签署的合同文件有以下文件组成：

　　9．1 本协议书（参考）

　　9．2 正式合同书（最终修正本）

　　9．3 各项目报价书（最终修正价）

　　9．4 履行合同时所需相关表格：甲乙方各部门管理人员名单，乙方服务项目表，送货清单，人力出勤表格，咨询格式，验收单，支款书，收款单，预付款申请单，索赔书，合同终止书（索赔书、合同终止书由motogroup制定）

　　9．5 正式签约合同前的来往函件

　　此意向书还需经双方协商，修改，补充，再次制订正式合同书以后，签字盖章生效。正本一式二份，双方各执一份，副本___份，甲方___份，乙方___份。

　　甲方（盖章)：______________ 乙方（盖章)：______________

　　甲方法定代表人签名：_______ 乙方法定代表人签名：_______

　　日期：_____________________ 日期：_____________________

安装工程合同6

　　合同编号：_________________

　　甲方：_____________________________________________

　　乙方：_____________________________________________

　　依据《民法典》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用：

　　二、工程质量标准：本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范（GB10060-93）》。

　　三、安装地点：________省______市（县）________区_______________________。

　　四、安装工期：

　　1．甲方提供井道日期：________年______日前，逾期提供井道应提前个月书面通知乙方，完工期限顺延。

　　2．安装工期：甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。

　　3．如遇停电或甲方原因造成停工的，完工期限顺延。

　　4．甲方延期支付首期工程款，完工期限顺延。

　　五、付款方式和期限：

　　1．付款方式：甲方以___________方式按本条第2款付款条件向乙方付款（付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人）。

　　2．付款条件：甲方于提货时向乙方支付本合同总价的______%即___________元。双方验收合格后______天内，甲方提供有关资料，由乙方向当地政府主管部门申报验收，在当地政府主管部门验收合格，乙方将办理好的“电梯准用证”交给甲方之日起_____天内，甲方支付______________元给乙方。余下___________元作为保质金，在甲方收到

　　“电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。

　　3．乙方负责向政府有关主管部门申报验收，凡因申报验收造成的一切经济损失，由乙方承担，并负责赔偿甲方损失。

　　六、甲方责任：

　　1．在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：

　　（1）负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。

　　（2）在安装地点的.首层或货车到达层（盖有屋顶）里，应备好电梯保管场地（每台电梯需)_______平方米），该场地应设置在能确保电梯导轨（__________米长）搬去候梯厅通路的地方。

　　（3）把动力电源线（__________）接至首层井道门口并配好开关。

　　2．在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：

　　（1）提供足够面积的储藏室，以便安装施工期间存放材料及工具。

　　（2）负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板，并按实际使用数量向乙方收取费用。

　　（3）负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源，并按实际使用数量向乙方收取费用。

　　3．在乙方完工后，甲方监督土建总承包商履行的义务是：

　　（1）负责电梯完工后的土建修补余尾工程。

　　（2）提供配重物件配合进行电梯的满载运行，配合验收。

　　（3）电梯经政府主管部门验收合格，乙方将电梯移交给甲方后，负责电梯的保管工作（防盗）。

　　七、乙方责任：

　　1．井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。

　　2．安装调试期间负责电梯的保管工作。

　　3．负责电梯的安装、调试工作，移交随机资料一套及备用件。

　　4．负责吊装及搭棚工作。

　　5．施工期间遵守甲方有关制度，文明施工，配合土建总承包商施工。

　　6．电梯安装前，负责向质监部门办理报验手续，并负责费用。

　　7．双方验收后，负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准，并负责费用。

　　8．电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。

　　9．工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外，其余由乙方负责。

　　10．承担土建总承包商征收的协调配合费用。

　　11．乙方在电梯取得技监局电梯准用证后，须提供电梯给土建总承包单位使用，甲方向物业公司移交物业时，乙方必须安排人员参加。

　　八、质量保证：

　　1．自政府主管部门验收合格之日起，乙方负责三包保修_______年，保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装，或者不能按时报检的，则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方必须前往修复，费用另计。

　　2．卖方在保修期内提供抢修热线服务（电话：_________），在接到买方及电梯使用人的抢修电话后，卖方应在________小时内到达现场作出应急处置，并保证在________小时内修复。

　　3．甲方提货后由于放置时间超过个_________月或保管不当（未防盗、防腐蚀、防高温）导致电梯不能正常安装或出现由于上述原因导致的质量问题，其质量责任由甲方负责。

　　九、违约责任：

　　1．乙方逾期完工，应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失，违约金按合同总价每日万分之____________计算。

　　2．未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费不予返还。乙方不负责保修，由此引起一切问题由甲方负责。

　　十、解决纠纷方式：

　　双方如有争议应协商解决，协商不成，双方同意按以下第_________种方式解决：

　　1．向武汉仲裁委员会申请仲裁；

　　2．向甲方所在地人民法院起诉。

　　十一、生效：

　　本合同在双方签字盖章并________________________生效。

　　十二、其他约定：

　　1．由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。

　　2．门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。

　　3．_________________________________________________。

　　甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________

　　地址：________________________地址：________________________

　　法定代表人：__________________法定代表人：__________________

　　签约代表：____________________签约代表：____________________

　　经办人：______________________安装联系人：__________________

　　电话：________________________电话：________________________

　　传真：________________________传真：________________________

　　邮编：________________________邮编：________________________

　　开户银行：____________________开户银行：____________________

　　帐号：________________________帐号：________________________

　　签订日期：______年____月____日签订日期：______年____月____日

安装工程合同7

　　工程名称：______

　　甲方：______

　　乙方：______

　　经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：

　　一、施工范围和施工材料：

　　乙方施工范围为：

　　1、铺设隔热层

　　2、铺设钢丝网（加热管下部），规格：______㎜；

　　3、pex—a盘管（______牌）；

　　4、安装全铜分水器（______牌）；

　　5、安装热力箱至分水器之间的ppr供回水管道（乙方提供阀门两个、过滤器一个，其它连接用材料由甲方提供）；

　　二、施工方案及验收标准：

　　施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。

　　加热管间距确定为：①卫生间：______㎜；

　　②厨房：______㎜；

　　③卧室：楼头和顶层______㎜；其他______㎜

　　④客厅、餐厅：______㎜。

　　三、施工现场管理

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。

　　2、乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。

　　3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

　　4、为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

　　5、施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。

　　四、工程造价和结算方式

　　1、合同造价

　　该工程地暖实际铺设面积约为：______平方米，结算价格为______元/平方米，工程总价约为______元。

　　地暖施工完毕后，甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定，并在______日内进行最终结算。

　　工程量核定方法约定：按实际铺设面积核定，具体办法为：未铺设的'房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积，卫生间和厨房如果铺设地暖按全部面积计算。

　　2、结算方式

　　以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的______%，后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的______%，工程竣工付至总价的______%，保修期为二年，第一个采暖期结束后10天内付到______%，第二个采暖期结束后______日内付清余款，终生负责维修。

　　五、施工工期：按照甲方要求工期施工，以不耽误后续工程为原则。

　　六、质量保证：地暖使用寿命保用______年，乙方对安装工程免费保修二个采暖期，终生负责维修。

　　七、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：______（公章）

　　乙方：______（公章）

　　签字：______

　　______年______月______日

安装工程合同8

　　甲方：乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程采购设备及总价如下：

　　1、合同总金额￥元（大写人民币：元整）。该金额包括但不限于设备费用、安装费用、调试费用、人工费用、运输费用、保管费用、人员培训、税金、售后服务、质保、保险费（如有）等本合同项下所涉及的费用。

　　2、采购设备清单详见附件《报价清单》。

　　三、产品质量及施工要求

　　1、乙方须按附件要求向甲方提供符合国家产品质量标准的原厂原装正品设备，并向甲方提交设备的品质保证书、合格证、说明书、技术资料等资料，不得以任何理由以次充好。未经甲方书面同意，不得随意更改方案。乙方应保证，甲方在使用该产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如有第三方起诉侵权的，乙方应负全部责任。

　　2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。施工期间，乙方应保证施工场地内材料堆放整齐有序，无废弃垃圾等。

　　4、因乙方原因造成质量不合格所产生的返工费、检测费等均由乙方自行承担，甲方可以从乙方任何一次的工程款中扣除，并不追加工期。

　　5。乙方在施工过程中因设备、操作不当等原因造成的安全事故损失均由乙方负责，与甲方无关。乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　6。由甲方提供安装场地及电源。

　　四、技术标准及质量保证

　　（1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。综合布线符合《综合布线工程验收规范》GB50312-20xx（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。（3）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。

　　五、工程项目建设期限

　　1、合同签定后按甲方通知时间进场施工，整个施工工期天。2、乙方按设计要求完成设备安装调试，并能投入正常使用。

　　六、售后服务

　　1、乙方所提供合同内设备，从甲方验收合格且签署验收合格报告之日起，所有产品及零配件质保期按产品规定说明办理。无相关质保规定的自设备安装完毕，工程验收合格之日起个月内，乙方负责对因设备本身质量所出现的故障免费保修或更换。前述质保期限双方理解有异议的，按照质保最长期限为准。

　　在质保期内，若乙方所提供的设备有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算并收取一定的工时费。更换的产品必须是全新的，且质保期限从安装完毕验收合格之日算起。

　　2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在2小时内响应，8小时内解决故障，若在8小时内不能排除故障的，则应由乙方提供备用设备给甲方使用。如乙方未能及时响应，甲方有权自行联系第三方维修，维修费用由乙方承担。

　　3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备，培训累计时间不低于天。

　　七、竣工验收及付款方式

　　1、竣工验收：项目施工安装、调试完毕，由乙方书面通知甲方验收。甲方自书面通知之日起5个工作日内完成验收。如验收合格，甲方应在5个工作日内向乙方出具书面的验收合格证明。

　　2、款项支付：

　　1)工程全部施工完毕且甲方出具验收合格证明后二十个工作日内，甲方支付合同总价的.100%，小写：￥元（大写人民币：元整）。合同款需以支票或银行汇款的形式支付至乙方所提供的开户银行帐号上：乙方开户银行帐号信息：开户银行：银行帐号：税号：

　　2)支付条件：甲方付款前，乙方需向甲方按照合同约定先行向甲方提供符合甲方所在地税务局要求的发票，如乙方向甲方提供的发票不符合本合同约定或法律规定，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于损害赔偿、消除影响等）。因乙方延迟开具发票，导致甲方延迟付款的，甲方不承担责任。

　　八、约定事项

　　（1）为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。乙方驻场代表为：，联系方式为：。

　　（2）合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，并作为本合同的附件。

　　（3）附件作为本合同要件，乙方必须遵照执行。

　　（4）乙方对以上设备及施工项目质保个月。质保期起始时间以甲方验收合格之日起计算。

　　九、违约责任

　　1。乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的2‰向甲方支付违约金，违约超过30天的，甲方有权单方解除合同，甲方解除合同的，乙方须将甲方已经支付的全部款项返还给甲方，并向甲方支付合同总金额15%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方所受损失（包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等）的，以甲方所受损失为准。

　　2。在乙方无瑕疵履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的2‰向乙方支付违约金。

　　3。由于任何一方的违约，造成该合同有关条款不能实施或守约方解除合同，应赔偿对方本合同总金额的15%作为违约金。

　　4。乙方违反本合同的约定，未能在约定的时间内到达现场进行维修服务的，每迟到一次，乙方向甲方支付合同总金额2‰的违约金。

　　5。乙方不得将工程分包或者转包其他单位和个人，一经发现，视为乙方违约，取消乙方承包资格，乙方应于甲方通知当日无条件清场，无权要求甲方支付费用，并退还所有甲方已付费用，还应向甲方支付合同总金额15%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方所受损失（包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等）的，以甲方所受损失为准。

　　十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

　　合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院审理。施工期间出现工伤事故，由乙方自行负责。本合同一式肆份，由甲方执叁份，乙方执壹份。未尽事宜，由甲乙双方友好协商，签订书面补充协议。

　　本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同约定事项履行完毕后，合同效力终止。

　　（以下无正文）

　　甲方：乙方：

　　法定代表人或授权代表签字：法定代表人或授权代表签字：

　　日期：日期：

　　地址：地址：

安装工程合同9

　　发包方（甲方）：代表人：

　　承包方（乙方）：负责人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工作内容：

　　4、承包方式：

　　二、产品的安装、调试

　　1、乙方负责分管式空调设备的`安装、调试。甲乙双方商定：

　　（1）________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　（2）________年____月____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）________年____月____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。

　　三、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。

　　（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。

　　2、乙方责任

　　（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。

　　（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　（3）乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　四、验收

　　1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。

　　2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。

　　五、付款方式

　　1、合同总价款为人民币_______元。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______ 元，验收完毕后甲方一次性付清。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　六、工程保修期

　　工程系统由乙方保修________年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　七、违约责任

　　1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。

　　2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。

　　八、其它约定

　　1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。

　　2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

　　甲方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

　　乙方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

安装工程合同10

　　第一部分协议书

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围1、工程承包范围：见技术协议

　　三、合同工期：

　　四、工程质量标准：

　　五、合同价款

　　六、组成合同的文件：

　　1、本合同协议书；

　　2、中标通知书；

　　3、技术协议和安全协议；

　　4、投标书及其附件；

　　5、本合同专用条款；

　　6、本合同通用条款；

　　7、标准、规范及有关技术文件；

　　8、图纸；

　　9、工程量清单；

　　10、工程报价；

　　11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　十、合同生效合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。

　　发包人（公章）：承包人（公章）：

　　内蒙古丰镇发电厂中国化学工程第十一建设公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　开户单位：

　　帐号：帐号：

　　传真：传真：

　　邮政编码：邮政编码：

　　日期：年月日日期：年月日

　　第二部分通用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

　　1.3发包人：是具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　1.4承包人：是被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人。

　　1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　1.6监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.7工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　　1.8工程造价管理部门：

　　1.9工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.10合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.11追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.13工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

　　1.14开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.15竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.16图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

　　1.17施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中（包括：厂区施工平面布置图、设计总平面图等）具体指定的供施工使用的任何其他场所。

　　1.18书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.19违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　2、合同文件及解释顺序

　　2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

　　3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

　　3.3适用标准及规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

　　国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

　　4、图纸

　　4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

　　4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

　　4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

　　二、双方一般权利和义务

　　5、工程师

　　5.1发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

　　5.2监理单位委派的总监理工程师在合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

　　5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

　　5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

　　5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

　　6、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何书面指令。

　　6.2工程师书面指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由工程师代表单位承担。

　　本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

　　6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

　　6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　7、项目经理

　　7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

　　7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后交给工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担合同规定的由此发生的追加合同价款；责任在承包人，由承包人承担费用，且不顺延工期。

　　7.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

　　8、发包人工作

　　8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

　　（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

　　（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

　　（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间道路畅通；

　　（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

　　（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

　　（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。

　　（7）组织承包人、设计监理单位、施工监理单位和设计单位人员进行图纸会审和设计交底。

　　（8）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

　　8.2发包人可将

　　8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

　　9、承包人的工作

　　9.1承包人按约定的内容和时间完成以下工作：

　　（1）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。

　　（2）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明，安装围栏设施和安全文明施工标志，并负责安全保卫。

　　（3）遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

　　（4）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定。

　　（5）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　（6）保证施工场地清洁符合发包人安全文明施工的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　（7）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

　　三、施工组织设计和工期

　　10、进度计划

　　10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

　　10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，并经工程师确认后执行，确保抢回延误的工期。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　10.4经过承、发包人确实共同作出努力了，却难以保证按照合同约定工期投产时，则由承包人提出工期顺延申请，经发包人报董事会通过方可顺延工期，顺延后的工期，承包人必须作出相应承诺以实现工期目标。

　　11、开工及延期开工

　　11.1承包人应当按照协议约定的.开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

　　13、工程竣工

　　13.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或发包人的董事会同意顺延的工期竣工。

　　四、质量及检验：

　　14、工程质量

　　14.1工程质量应达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以行业或国家质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量未达到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　15、检查和返工15.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

　　15.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。

　　15.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款由发包人承担。

　　16、隐蔽工程和中间验收

　　16.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　16.4其他：在专用条款中约定。

　　17、重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　19、工程试运

　　19.1双方约定需要试运的，试运内容应与承包人承包的安装范围相一致。

　　19.4设备安装工程具备分部试运条件，承包人向发包人提出分部试运申请，发包人组织分部试运，并在分部试运前48小时以书面形式通知承包人。分部试运合格，工程师在分部试运记录上签字。

　　19.5设备安装工程具备整套启动条件，承包人向发包人提出整套启动申请，由发包人组织整套启动，并在整套启动前48小时以书面形式通知承包人。整套启动合格，工程师在整套启动记录上签字。

　　19.6双方责任

　　（1）由于设计原因试运达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。

　　（2）由于设备制造原因试运达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。

　　（3）由于承包人施工原因试运达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装试运，并承担重新安装和试运的费用，工期不予顺延。

　　（4）工程师在试运合格后不在试运记录上签字，试运结束24小时后，视为工程师已经认可试运记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

　　19.7整套启动试运使用的燃油

　　按照有关规定考核，节超奖罚在专用条款中约定。机组试运72＋24一次成功和机组运行72＋24后连续运行3个月的奖励在专用条款中约定。

　　五、安全文明施工

　　20、安全文明施工及检查。

　　20.1承包人应遵守国家安全法规、命令和工程建设安全生产有关管理规定，严格按照上级部门及发包人安全管理办法及安全管理组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　20.2发包人应对发包人在施工场地的工作人员（包括：正式员工、招聘员工）进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

　　20.3承包人要严格按照发包人的要求进行文明施工，做到现场材料堆放整齐，杂物随时清理，安全警戒警示用语标志布置得当，安全设施完备，工程完工后要做到工完料净场地清。如承包人未按此条款执行，发包人有权代为完善，费用由承包人承担。

　　22、事故处理：

　　22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报监理单位和发包人，同时按政府有关部门要求处理，并由事故责任方承担发生的费用。

　　22.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　22.3承包人不发生伤亡事故和发生重大伤亡事故的奖惩在专用条款中约定。

　　22.4安全文明施工进度奖励在专用条款中约定。

　　六、合同价款与支付

　　23、合同价款及调整

　　23.1招标工程的合同价款是由发包人承包人依据批准概算调整后中标价格在协议书内约定。

　　招标工程项目外增加的工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

　　24、工程预付款实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工。

　　25、工程量的确认

　　25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

　　25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

　　26、工程款（进度款）支付

　　26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

　　26.2发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

　　26.3发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　七、材料设备供应

　　27、发包人供应材料设备

　　27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当在专用条款中约定发包人供应材料设备的范围。

　　27.2发包人按发包人供应材料设备的范围提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人供应的设备和直接供应到现场的材料，在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

　　27.3发包人供应的设备和直接供应到现场的材料，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

　　27.4发包人供应的材料使用前，应向承包人提供合格证书，由承包人负责检验或试验。

　　27.5发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

　　27.6其他：在专用条款中约定。

　　28、承包人采购材料设备

　　28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

　　28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

　　28.6发包人对承包人采购的材料的要求在专用条款中约定。

　　28.7其他：在专用条款中约定。

　　八、工程变更

　　29、工程设计变更

　　29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

　　（2）增减合同中约定的工程量；

　　（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

　　29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

安装工程合同11

　　发包方：_______________(简称"甲方")

　　承包方：_______________(简称"乙方")

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、和《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本工程具体情况，经充分协商，双方自愿达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容、规格、用料、标准：

　　第二条合同价款、结算及付款方式

　　2.1工程按综合包干价，总价￥__________元整，大写：__________以上单价包括：人工费、材料费、机械费、运输费、施工设备进出厂费、管理费、利润、税金。不包括工商、建委市政管理的收费。

　　2.2结算方式

　　本工程实际总价的结算方式为按实际完成且验收合格的工程量(含有效的工程变更、签证)乘以合同综合包干单价为工程价款，确认结算总价。

　　2.3付款方式如下：

　　2.3.1签订合同后乙方施工人员到位、设备到场、主要材料进入场地，甲方向乙方支付合同价款的50%。

　　2.3.2装饰工程完成验收合格且审计结算结束、竣工资料交付后付至结算价的95%。无任何质量问题后一个月内，将质量保修金无息支付给乙方。

　　2.3.4乙方向甲方出具税务部门认可的正式工程款发票，甲方履行向乙方支付工程价款的义务。

　　第三条工期

　　3.1承包工程中全部工程的工期为日(节假日除外)，具体开工日期甲方书面通知，施工场所具备施工条件为准。

　　3.2甲方认为乙方施工进度迟延可能导致无法在合同约定的完工日期前完成承包工程时(指施工实际进度落后于甲方确认的施工进度计划)，可向乙方发出以下指示且乙方不得索取额外费用：包括但不限于指示乙方增加人员、机械并加班工作，确保承包工程在本补充合同约定的竣工日期之前完工;乙方应在接到指示后修正施工进度计划并书面报送给甲方批准，甲方批准后乙方应按修正后的.进度计划进行施工。

　　第四条质量要求和评定标准

　　本工程质量标准为优良。

　　第五条安全生产

　　乙方必须采取有关安全保护措施才能开展施工。并严格按投标文件中的施工方案组织施工。

　　第六条工程质量保修

　　工程质量保证期为一年，自工程实际竣工交付使用之日算起。质量保修标准执行《建筑工程质量管理条理》及相关法律法规的规定。在保修期间内，乙方应在接到修理通知之日24小时内派人修理。

　　第七条双方责任

　　甲方责任

　　1.负责协调与业主方、设计、监理及各施工单位之间互相配合关系，负责督促乙方工程施工进度及质量要求;

　　2.甲方承施工用水及用电的费用;

　　3.留结算价的5%作为工程质量保修金。质量保修期届满一年

　　4.检查质量、进度、安全、文明施工情况，审批乙方的施工方案和技术措施，处理工程变更，检查乙方的材料、设备是否符合质量要求;

　　5.派驻施工现场代表，对工程质量、工程进度等进行监督检查。

　　乙方责任

　　1.乙方履行本合同的行为，不会导致任何违反其与他人签署的合同、单方承诺、保证等。

　　2.乙方已经取得签订并履行本合同所需的一切批准和授权，具有完全、充分地授权签署并履行本合同。

　　3.乙方负责将施工用水、用电管线接至施工现场。按照甲方指定地方存放设备物品;

　　4.必须服从甲方的统一管理。

　　5.乙方应独立完成工程，未经甲方书面同意，不得以任何形式对工程进行转包或分包。

　　6.遵守甲方有关制度，文明施工。

　　7.承担施工过程中的全部安全责任。

　　8.乙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防火，安全等多项管理，如发生费用问题由乙方自行承担。

　　9.负责施工过程中的全部安全责任。对公共设施、原有建筑应明确责任严格保护;对施工人员应安全保护。如发生安全事故和纠纷，所有责任及费用自行负担。

　　10.工程施工中应服从甲方对本工程内容的变更要求。按甲方要求保证工程质量和工期，确保工程验收合格。

　　第八条竣工结算

　　8.1工程在甲方、乙方双方共同验收合格后，按合同结算余额95%。

　　8.2在施工过程中由于设计变更及非承包商原因而引起的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，双方协商签订另行协议，按实际工程量为准。

　　第九条不可抗力

　　因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行时，受不可抗力影响的一方应7个工作日内将情况通知其他双方，并在15天内提供不可抗力事故的详情和有效证明文件，由双方根据事故对履行合同的影响程度，协商决定是否解除本合同以及如何免除或部分免除责任。

　　第十条争议处理

　　双方若发生合同争议应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

　　第十一条其他事项

　　11.1本合同自双方签字并盖章之日起生效。

　　11.2本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装工程合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》的要求，甲方委托乙方为XX市中小学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。

　　一、电脑的品牌、型号、配置和金额：

　　1、多媒体电脑室? 套，货款总额为人民币拾万仟佰拾元整(￥元)详细见《预算表》。

　　2、详细电脑设备品牌型号配置见附件一《硬件配置性能表》。

　　二、多媒体电脑室系统基本功能见附件二《系统功能说明书》

　　三、质量保证及售后维护服务

　　1、乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。

　　2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程中，乙方必须遵守国家的`有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。

　　3、乙方要按照《XX市中小学教学用计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。

　　四、工期及验收：

　　1、甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于10mm2，地线要求接地良好，并于签定本合同后三个工作日前完工。

　　2、乙方工期：签定本合同后第五个工作日前安装电源和网络线路;签定本合同后第十个工作日前安装电脑台和稳压电源;签定本合同后第十五个工作日前安装调试电脑并完工。

　　3、验收办法：由甲方组织镇区教办、学校等有关技术人员，按本合同的配置标准和性能要求见附件三《硬件软件验收表》，对乙方所安装的多媒体电脑室进行验收。

　　4、验收日期：由完工后的十个工作日内进行。

　　五、付款方式：

　　1、甲方在签定本合同后第三个工作日内向乙方支付货款总额50%的预付款。

　　2、在验收合格后五个工作日内向乙方支付余下货款总额50%。

　　六、违约责任

　　1、甲方无正当理由拒收电脑设备的，甲方向乙方偿付合同总值30%的违约金。

　　2、乙方无正当理由不能交付电脑设备的，乙方向甲方偿付合同总值30%的违约金。

　　3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款总额0.5%的违约金。

　　4、乙方逾期交付电脑设备的，乙方向甲方每日偿付合同总值0.5%的违约金。

　　七、其他

　　1、因电脑质量问题发生争议，由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定，该鉴定结论是终结性的，供需双方应当接受。

　　2、合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

　　3、本合同一式四份，甲乙双方、XX市教育局电教站和镇区教办各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：乙方：鉴印单位：XX市教育局电教站(盖章)

　　地址：地址：地址：XX市松苑新村金龙横街

　　电话：电话：电话：0760—8304015

　　法人代表：法人代表：签约代表：

　　签约时间：签约时间：签约时间：

安装工程合同13

　　（甲方）：

　　（乙方）：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章规定，双方充分协商，就外广告制作工程项目，甲方委托由乙方施工。为明确甲乙双方责任及权限签订本合同，并共同遵守。

　　一、甲方委托乙方于______年____月____日至______年____月____日期间制作安装户外广告。甲方已全包给乙方，乙方包工。包料包工期，包施工质量及施工安全，在此施工中，工程现场如出现重大安全事故所造成的人员伤亡及财产损失，均由乙方负责。

　　二、合同签订后先首付工程款的50% ，主体安装后付工程35% ，甲方验收合格后，剩余款一次付清。

　　三、乙方安装广告必须符合质量标准或双方约定的质量标准，并负责广告的安全、养护和维修（本项目保修1年）。

　　四、因广告牌脱落、损坏等而致他人权益受到损害的，侵权责任由乙方承担。人员的安全由乙方负责。

　　五、违约责任

　　1、乙方遇恶劣气候或其它不可抗拒原因未能在约定时间内对广告进行修复的，广告安装时间应顺延。乙方若无特殊原因未能在约定时间内对广告进行修复的，广告安装时间应顺延。

　　2、若遇市政建设或行政管理需要，政府有关部门依法要求撤除户外广告的，甲、乙双方应无条件执行，乙方不负违约责任。

　　3、甲方负责产权单位的.各项协调工作，包括场地的电源、水源等。

　　4、甲方负责对乙方施工进度进行督促，对施工质量进行验收。

　　5、甲方如未按时付给乙方进度款，乙方随时停工并有权拆除广告牌。

　　六、合同内容如与国家法律、法规和规章相悖，应服从法律、法律和规章的规定。

　　甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________

　　负责人（签字）：__________ 负责人（签字）：___________

　　_____年___月___日_____年___月___日

　　签订地点：_____________ 签订地点：_____________

安装工程合同14

　　工程发包方(以下称甲方)：

　　工程承包方(以下称乙方)：

　　就甲方购买乙方锅炉并安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：

　　一、供货范围(详见附件)

　　二、安装范围

　　1、由乙方负责进行锅炉设备运输及锅炉就位;

　　2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。

　　3、锅炉房水电(含总配电箱)由乙方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。

　　4、安装材料及配件均由乙方自行进行采购。

　　三、设备装备、调试、验收

　　1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。环保审批手续由乙方协助甲方办理，乙方协助代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等手续，但办理审批手续费用由甲方自理;

　　2、乙方负责锅炉设备调试工作，并现场指导锅炉使用的有关操作方法，确保甲方员工至少两人熟练操作。调试所需水、电、气由甲方提供;

　　3、锅炉及系统的质量验收，应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、设计图纸及其他有关规定，乙方负责向当地的技术监督部门、锅炉检验所进行质量验收。

　　四、工程总价及结算方式

　　1、工程预算总价16500元(壹万陆仟伍佰圆整);

　　2、合同签订时甲方付给乙方5000元;锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方5000元，余款6500元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。

　　五、其他约定

　　1、施工期限____年____月____日至____年____月____日。

　　2、服务承诺：乙方对所售、所安装的产品保质三年，自安装调试并验收合格之日起计算，对甲方实行免费技术指导。质保期内非使用不当，故障免费修理。就同一故障三次维修后仍不能正常使用的，甲方有权要求乙方更换锅炉本体，就同一故障五次维修后仍不能正常使用的，甲方有权解除本协议，乙方应及时返还所有货款及工程费用;质保期后的维修仅核收配件的成本费，不另收人工费。乙方接到保修电话后三小时内赶到现场，直至排除故障，并长期跟踪服务。

　　3、锅炉房内部系统及蒸汽管道连接至蒸饭车和消毒柜的.所有配件及安装由乙方负责。拆装吊顶由乙方负责。

　　4、消防和环保手续由甲方办理。

　　六、解决纠纷方式

　　1、解决协议纠纷，如协商不成，可由苏州市仲裁委员会仲裁。

　　2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。

　　3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日