关于工程合同
在不断进步的社会中,人们运用到合同的场合不断增多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的关于工程合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
关于工程合同1
工程名称:___________________________________________
发包方:___________________________________________
承包方:_____________________________________________
签订地点:____________________________________________
签订时间:_____________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑共生承包合同》及《建筑工程施工合同条件》的规定,结合本工程的具体情况,双方协议达成如下协议,做为双方共同遵守的依据。
第一条工程概况
一、工程名称:_____________________________________________
二、工程地点:_____________________________________________
三、设计单位:_____________________________________________
四、工程单价(人民币):____________________________________
五、工程总价款(人民币):__________________________________
六、工程承包内容及范围:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第二条工程期限
一、开竣工时间:___________________________________________
二、如遇下列情况,工期相应顺延:
1、未能按施工规定提供场地、电源、道路、障碍物未能清除,影响进场施工。
2、因拆除后建筑等原因,而延误工期。
3、不可抗力的因素(包括雨、雪等特殊天气),延误了工期。
4、未按合同规定付款。
第三条施工准备
一、发包方工作:
1、_________年_____月_______日前做好施工场地的三通一平,并清除所有障碍物。
2、合同签订后________日内,提供完整的建筑安装施工图______份。
3、如若工程需要,有发包方组织承、发双方和设计单位及有关部门参加对施工图纸进行交底会审,并做好三方签署的交底会审记要,在三日内分送给有关单位,提供会审记要和修改的施工图纸_____份。
二、承包方工作:
1、将施工用水、用电、场地使用计划、住宿要求通知发包方。
2、组织施工管理人员和材料、设备入场。
3、提出成品保护的要求,为完工前负责成品保护工作,如有损坏,有承包方自费修复或追究相关者责任。
第四条工程质量
一、承包方必须严格按照图纸设计说明,按有关签证的变更单及国家有关规定施工,并接受发包方派驻公司代表的监督。
二、施工中发生质量事故应及时报告发包方派驻代表。
三、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修期为双方验收之日起一年。
第五条工程设计变更
一、委托承包方交代的设计图纸、说明和有关资料,均为施工有效依据,发包方、承包方均不得擅自修改。
二、施工图纸的修改变更,须经原批准设计单位同意,并须办理设计变更通知单。设计变更通知单需经发包方签证后,承包方才予以实施。
三、因以上变更变更导致增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料配件积压等实际损失)由发包方承担,工期相应顺延。
第六条工程验收
一、工程验收应以施工图纸、设计变更通知单为依据。
二、钢结构工程质量标准应符合GB-20xx、GB-91、GB/T-91、DB2D1/1032-1999、JGJ7-91及JGJ78-91等规定。
三、工程完工后,由发包方组织验收,验收合格后各方在验收报告上签字盖章,并将工程移交给发包方管理。验收后七日内,承包方将有关工程技术档案资料提交给发包方。如发包方拖延验收或接收,其保管费用和由此造成的损失由发包方负责。
四、已完工未验收的工程在交验前由承包方保管,发包方不得动,若动用即视同交验。
五、保修期内属施工原因造成的质量问题,发包方应及时用书面形式通知承包方并约定时间进行修理。
第七条工程款的.支付与结算
一、按进度付款:__________________________________________________________________________________________________
二、交工验收后3日内除保修款外全部付清;留20%保修款,计人民币__________万元。(大写:_________)待保修期满后三日内一并付给承包方。
三、发包方拖欠工程款或尾款,应按中国人民银行的有关逾期付款办法或《中华人民共和国合同法》第286条等有关规定处理。
四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度,造成承包方停工、窝工损失的,应有发包方承担责任。
五、造价按下列方式结算:
1、按原图施工时,单价不变。
2、如有更改时,依据变更签证,按实调整。
第八条违约责任
一、发包方责任:
1、未按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期可以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失;工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械的调迁、材料和附件积压等实际损失。
2、工程未验收,发包方提前使用或擅自动用则视为验收合格。由此放生的质量或其他问题,由发包方承担责任;在接到承包方请验通知
后三日内不进行验收的,按合同总价每日千分之五赔偿违约金。
3、不按合同规定拔付工程款,按合同总价每日千分之五赔偿承包方违约金。
二、承包方责任:
1、工程质量达不到设计和规范要求的,应负责无偿修理或返工。
2、承包方严格执行安全操作规程,如发生安全事故,则应根据事故原因,由责任方承担相关责任。
第九条纠纷解决
一、任何一方违反合同规定,或发生纠纷,应及时协商解决,若协议不成,按以下第(________)项方式解决:
1、申请所在地仲裁机关仲裁。
2、向原告所在地人民法院起诉。
第十条附则
一、本合同一式_____份。发包方执______份,承包方执_______份。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章,按规定拔付预付款后即生效;工程竣工验收符合要求,结清全部工程款后失效。
三、本合同签订后,如有变更,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款,其同正式合同文本具有同等法律效力。
四、发包方负责向使用单位交代该项工程使用注意事项:
1、积雪厚度超过150MM时,应及时清除。
2、经常清除天沟内德杂物,防止下水堵塞。
3、注意观察原建筑连接部位及承重结构有无变化,如有异样及时通知承包方采取补救措施。
4、不得随便对建筑物垂直或横向加荷。
第十一条备注
备注:付款账号
公司全称:滦平华鑫钢结构工程有限公司
一般户账号:________
一般户开户行:________
开名:________
开户行:________
户名:________
卡号:________
发包方:________(签章)承包方:________(签章)
法人代表:________(签章)法人代表:________(签章)
委托代理人:________(签章)委托代理人:________(签章)
单位地址:_______________单位地址:____________
电话:_______________电话:_______________
传真:_______________传真:________________
________年________月________日________年________月________日
关于工程合同2
甲方:___________________
乙方:___________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中,从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称:铜川汽博园基础设施高压电力线路工程
二、工程内容:从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容
三、工程地点:铜川汽车博览园
四、工期:共计90天:20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)
五、质量标准:达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标
六、工程施工费用总造价为:玖拾万元整人民币(¥900000.00元)。
第二条甲乙方与施工方驻工地代表
一、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。
二、乙方项目负责人:姜国锦
三、施工方项目负责人:李志英
第三条各方工作
一、甲方工作:负责施工全过程工程质量检查。
二、乙方工作:
1、与乙方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
2、施工场地具备开工条件和完成时间要求:负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。
4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。
三、施工方工作:
1、按照国家电力工程质量验评标准,担负该项目工程施工任务。
2、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方要求施工方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。
3、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。
4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。
第四条工程质量等级
一、工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方的施工方返工,施工方应按甲方代表要求的`时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。
二、质量评定部门:鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。
第五条验收
甲方根据乙方的施工方申请,组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。
第六条工程预付款:
本工程开工前不预付工程款。
第七条工程款支付
一、工程款支付方式:支票
二、工程款支付和时间:工程为一次性包死价,无保修金,竣工后甲方一次性付给乙方。
第八条因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。
甲方:____________________
乙方:____________________
__________年__________月__________日
关于工程合同3
甲方:____________________
乙方:____________________
九河村民委员会清江组水库重修后,一直无人管理,水库边及水库内以垃圾为患,水库内储备水量不足,为了加强对水库管理及维护,本着互惠互利原则,将清江组水库承包给乙方,签订本合同,合同事项如下:
一、甲方责任:
1.对于政府组织的兴修水利工程建设项目,如涉及水库建设及维修,需要清江组投入资源时,甲方应响应政府及相关部门安排,组织人力物力投入工程建设。
2.在播秧期间,秧田需要从水库供水时,甲方应安排人员负责组织集中供水。
二、乙方职责:
1.乙方承包期间经营权归乙方所有,但乙方不得利用水库作非法经营,如乙方在承包期间产生的违法经营,所产生的后果由乙方承担;
2.政府组织兴修水利工程建设时,乙方积极响应政府工程建设项目需求;
3.乙方在水源充沛季节对水库进行水量储备,在播秧季节,在保障养鱼水量情况下对北片区秧田进行集中供给二次,如遇特殊干旱情况,优先保障养鱼水量。
三、承包费用及付款方式
承包费1600.00元/年,承包期限为十年一签,承包费用为每十年一付,本次合同共计人民币16000.00元,大写(壹万陆仟元整)元,承包款一次性付清。在第二次竟标时,以本村村民优先,高价优先,在同等竟标价格条件下,原承包者优先原则。
四、违反赔偿条约:
1.本合同不受甲方法定代表变动影响,甲方法定代表调整时,本合同继续履行。
2.承包期间不论何种原因(如东边供水不足不能养鱼、或自然灾害不能养鱼)导致乙方不能继续经营养鱼情况下,承包费不予清退,且在承包期间不论水库是否具备养鱼条件,乙方承担对水库管理义务;
3.由于乙方原因不能继续履行合同时,承包费不予清退,且甲方未接收对水库管理职能期间,乙方承担对水库的.管理及维护工作;
4.如因甲方原因不能继续履行合同时,甲方对乙方在经营期间用于水库管理或建设所产生的费用给予补偿,具体补偿金额由甲乙双方协商而定。
本合同共5页,前3页为合同正文内容,第3页下半页起为村民代表签名盖印,一式两份,甲方持一份,乙方持一份,村委会保存副本一份,具有同等的法律效力,自双方签订合同之日起生效。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
【工程合同】相关文章:
工程的合同02-14
玻璃工程合同03-14
工程建筑合同03-13
工程包工合同03-10
清淤工程合同03-11
建设工程合同03-08
工程投标合同03-22
工程安装合同03-01
工程居间合同02-24
工程劳务合同03-29