监理合同

时间:2023-06-01 11:19:07 合同范本 我要投稿

监理合同范文汇总6篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的用途越来越广泛,合同是对双方的保障又是一种约束。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的监理合同6篇,欢迎大家分享。

监理合同范文汇总6篇

监理合同 篇1

  公路工程施工监理合同协议书

  本协议书由____(以下简称“业主”)为一方,与____(以下简称“监

  理单位”)为另一方共同订立。

  鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的

  项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:

  一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的`定义相同。

  二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

  1.公路工程施工监理中标函或委托函

  2.公路工程施工监理合同通用条件

  3.公路工程施工监理合同专用条件

  4.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)

  5.公路工程施工监理招、投标文件

  6.双方签认的补充或修正文件

  7.其它文件

  8.附件:

  附件A——监理服务的形式、范围与内容

  附件B——业主提供的监理工作条件

  附件C——监理服务的费用与支付

  其它附件

  三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同

  规定应支付的费用和提供监理工作条件。

  四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理

  服务。

  五、本协议书经双方签字盖章后,自___年___月__日生效,至___年

  ___月___日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

  六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本___

  份.双方各执___份。

  业主:_____(盖章)______监理单位:_____(盖章)

  法定代表人: (签字) 法定代表人: (签字)

  单位地址: 单位地址:

  邮编: 邮编

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行;

  帐号: 帐号:

监理合同 篇2

  1.监理合同除具有委托合同的共同特点外,还具有( )特点。

  A.当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力

  B.委托的工作内容必须符合工程项目建设程序,遵守有关法律、行政法规

  C.委托合同的标的是服务

  D.委托合同应具有标准形式

  E.当事人双方之间建立的债权和债务关系

  答案ABC

  2.《建设工程委托监理合同》中明确的内容有( )。

  A.工程概况

  B.合同生效日期

  C.项目总投资

  D.酬金支付方式

  E.可行性研究

  答案ABCD

  3.对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的合同外,还包括( )文件。

  A.监理委托函或中标函

  B.建设工程委托监理合同标准条件

  C.建设工程委托监理合同专用条件

  D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件

  E.双方来往的信件和书面文件

  答案ABCD

  4.委托人对合同履行的监督控制权的说法,正确的是( )。

  A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告

  B.监理人调换总监理工程师,须经委托人同意

  C.监理人转让义务,必须经委托人书面同意

  D.监理人转让利益,不需委托人书面同意

  E.监理人转让支付款,必须经委托人书面同意

  答案ABC

  5.根据《建设工程委托监理合同》规定,监理人对( )有建议权。

  A.生产工艺设计变更

  B.工程分包人的资格

  C.设计标准

  D.调换承包人工作不力的有关人员

  E.规划设计

  答案ACE

  6.以下属于监理人的监督控制权的是( )。

  A.向承包人提出建议

  B.对施工进度的监督

  C.征得委托人同意,发布开工令

  D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验

  E.工程设计变更的审批

  答案ABCD

  7.监理人的附加工作包括( )。

  A.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作 B.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间

  C.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量

  D.非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间

  E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

  答案CDE

  8.合同有效期是指( )。

  A.监理人的责任期 B.从双方签订合同到监理单位收到监理尾款止

  C.开工到竣工 D.双方磋商日始到完成所有义务止

  E.合同双方协商一致的日期

  答案AB

  9.根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定,委托人的义务包括( )。

  A.提供开展监理业务所需的外部条件

  B.提供与本工程有关的设备生产厂名录

  C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

  D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的.一切事宜做出书面决定

  E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系

  答案ABDE

  10.委托监理合同中,属于监理人的义务的有( )。

  A.按合同约定派驻人员

  B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

  C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

  D.负责工程施工中有关各方的协调管理

  E.负责办理施工有关的行政批准手续

  答案ABD

  11.对监理人的禁止行为有( )。

  A.不得接受承包人的报酬 B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动

  C.不得泄露与本工程有关的保密资料

  D.不得泄露设计人申明的秘密

  E.不得参与合同的协调管理工作

  答案ABCD

  12.关于监理人的责任限度说法正确的是( )。

  A.监理人在责任期内,因过失造成损失,要负监理失职的责任

  B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

  C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任

  D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失,承担相应责任

  E.因监理人失职造成损失,监理应承担全部责任 答案ABC

  13.正常监理工作酬金中的直接成本包括( )。

  A.监理人员的基本工资

  B.监理人员的补助费

  C.监理单位的业务培训费

  D.监理单位的资料购置费

  E.监理使用仪器的摊销费

  答案ABE

  14.我国现行的监理费计算方法有( )。

  A.按监理工程概预算的百分比计算

  B.按参与监理工作的年度平均人数计算

  C.由委托人和监理人按商定的其他方法计算

  D.中外合资、合作、外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定

  E.按委托人提出的方法

  答案ABCD

  15.有关监理合同双方关系的说法正确的是( )。

  A.由非监理人原因使监理工作延误,监理人应得到附加工作酬金

  B.监理合同的变更只需委托人同意

  C.当事人一方要求解除合同时,应当在一周内通知对方

  D.变更合同必须采取书面形式

  E.监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任

  答案ADE

  16、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有( )。

  A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

  B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

  D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

  E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  答案:CD

  17、下列有关违约金的述中,错误的有( )。

  A.合同中必须约定违约金

  B.约定的违约金低于实际损失,当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

  C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行

  D.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金

  E.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务

  答案:ACD

  18、依据《合同法》,法定解除合同的条件有( )。

  A.合同履行过程中发生不可抗力

  B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

  C.当事人一方迟延履行主要债务

  D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

  E.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务

  答案:ABDE

  19、某投标由银行出具投标保函,发生下列( )情况时,可以没收投标保证金。

  A.投标人提交的投标文件被确认无效

  B.投标人在开标前撤回投标文件

  C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

  D.中标后,无正当理由投标人拒绝订立合同

  E.中标人根据规定未能提交履约保证

  答案CDE

  20、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中,正确的有( )。

  A.该担保方式是质押

  B.该担保方式是抵押

  C.施工企业应当将汇票交付债权人

  D.双方应当办理登记

  E.汇票仍由施工企业保管

  答案AC

监理合同 篇3

  委托人(简称甲方):

  受托人(简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它法律法规的规定。甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,经协商一致,就甲方委托乙方为其装饰装修工程进行全程监理之事宜,签订本合同

  一、监理工程(以下简称“本工程” )概况:

  工程地点: 建筑面积:㎡

  小区名称: 工程总造价: 元

  二、监理服务项目及服务期:

  监理服务项目: 施工项目工期共日

  施工日期:年 月 日起 至年 月日止

  三、收费标准及付款方式:

  1、全程监理收费:

  人民币 元整; 大写 圆正;

  2、费用支付方式:

  协议签订当天预付70%

  计人民币元整; 大写 圆正;

  工程过半支付剩余30%

  计人民币元整; 大写 圆正;

  四、监理服务技术管理依据:

  《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-20xx)

  《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210—20xx)

  《家庭装饰工程质量规范》 (QB/T6016-97)

  《江苏省住宅装饰质量地方标准》 (DB32/381-20xx)

  《南京市装饰装修管理条例》

  《建筑涂饰工程施工及验收规程》 (JGJ/T29-20xx)

  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-20xx)

  《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-20xx)

  《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-20xx)

  五、甲方义务

  本合同签订后,甲方须签署装饰工程监理委托书。并通知装修施工单位:明确已委托乙方对本工程的装修施工进行上述内容的监理服务,并根据监理服务的要求,请施工单位向乙方提供:营业执照(复印件)、资质证书、施工人员名单、设计、施工图纸、材料预算表、施工进度表、甲方自购材料清单等。同时协调施工方按照合同要求配合乙方顺利开展监理工作。

  六、乙方责任:

  ⑴、乙方提供全程监理服务,并就甲方所提供的本工程装饰合同、设计图纸、施工说明、预/决算等,针对工程项目现场施工,实行项目成本控制、施工质量把关,工程进度控制。

  ⑵、乙方应根据施工进度及项目重要性与合理安排现场巡检频率;乙方在项目施工现场醒目位置张贴《现场巡检记录表》,并依照施工情况或问题进行详细记录。

  监理项目详细说明如下:

  □ 项目成本控制:

  乙方根据甲方确定的施工单位所提供的全套施工图纸、材料及人工费的预算表,进行施工前期的图纸审阅、预算审核及施工合同签约时的把关。

  □ 施工质量把关:

  施工中,乙方派出专职监理人员到场进行施工全程监督。专职监理负责检查施工工艺和施工规范,并以预算书中注明的材料品牌、等级型号、规格、数量以及产品合格证或质保书进行验收。并对甲方自行采购落实的材料和设备,按要求进行材料进场验收。

  □ 工程进度控制:

  甲方责成施工方编制施工进度表,施工前交于乙方。乙方按进度表安排专职监理进行巡检并对工程进度进行控制。如发现工期有延误现象,乙方向施工方提醒后,仍无改进,乙方将通知甲方,甲方应及时与施工方协调,以确保工期进程。

  七、阶段验收操作程序:

  ⑴、甲方须提前协调施工方,按照监理验收要求配合乙方进行验收;因甲方未协调或协调不力以及因施工方方面拒不配合验收等因素导致验收无法按时进行而造成工程延期,工程延期问题由甲方负责;

  ⑵、施工方在工程阶段性验收前提前三天通知乙方,或施工方通知甲方后由甲方告知乙方;乙方接到通知与施工方确定准确验收时间,届时要求施工方现场项目负责人须同时到场与乙方共同验收,并在验收合格后签署《施工项目分项验收记录》;

  ⑶、如验收约定时间内施工方项目负责人无法如期到场验收,须提前通知乙方,并另行协商验收日期;

  ⑷、项目施工经过阶段验收若存在问题,乙方须出具《现场巡检记录表》,施工方须按照巡检记录对照问题进行整改。

  ⑸、项目阶段验收合格后,乙方出具《施工项目分项验收记录》,乙方及施工方均签字认可后方可进行接下来项目的施工。

  八、监理合同服务期约定:

  ⑴、家装全程监理工作服务期限,应与本合同中甲乙双方所签订的施工日期相一致,到期则全程监理服务自动停止。全程监理服务进行过程中,如因甲方或施工方自身原因需暂停施工,甲乙双方应就停工期限进行协商,达成一致后双方签定书面约定,专职监理可暂时停止服务。暂停施工期间,不作监理服务期计算。若非乙方自身原因或天气、战争、灾难等不可抗力因素所造成施工工期延期,甲方须按照《家装全程监理收费标准》正常支付延期费用。

  ⑵、本合同签订后,全程监理服务在装修施工过程中,若由于甲方原因而导致无法执行本合同时,乙方监理费用则由甲方承担;如因乙方原因造成无法执行本合同时,则乙方所收监理费用须如数退还甲方。如遇特殊情况须在施工过程中终止执行本合同,则甲方应按实际完成的监理服务项目,以及监理工作已进行期限进行监理费用的结算。

  九、监理服务的.问责和奖励:

  ⑴、乙方专职监理服务不到位,甲方有权提出调换监理,乙方应及时作出调换监理安排。 乙方监理人员如有违反职业道德收取施工方钱物和其它好处,甲方的举报一经查实,乙方除对违纪人员作出严肃处理(包括除名)外,还将根据情况和监理服务的时间来免除甲方部分或全额监理费,本监理合同仍继续履行。

  ⑵、经项目竣工验收后,三方认可并签署《工程总竣工验收表》;在此后二年质量服务期内,若出现“非甲方人为”造成的问题,乙方可会同甲方和施工单位协商共同处理。若所出现问题确系施工质量问题,除由施工单位承担整改或承担赔偿甲方直接损失外,乙方将按照以下计算方式向甲方退还监理费用:

  造成的直接损失金额(三方认可)÷(装修总价)× 监理费 × 2

  ⑶、乙方在决算审核后,核减部分经施工方确认后,有权根据市建委有关规定,按核减费用确认部分的20%提成作为奖励。

  十、未尽事宜,双方依据需要协商后另行签订补充条款如下:

  1、2、3、

  十一、协议生效:

  本合同一式二份,甲、乙方各执一份,合同一经签订即时生效。甲、乙双方均无权擅自终止合同。擅自终止合同方,应承担监理费全额付/退款的违约赔偿责任。

  甲方:(签字) 乙方:(签章)

  联系电话: __________________联系电话:__________________

  签署日期: 月 日

监理合同 篇4

  甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)

  乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)

  甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

  第一条、合同期限、合同有效期:

  自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

  第二条、 乙方工作岗位及职责:

  1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

  2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。

  3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的`部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。

  4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

  5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

  6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。

  7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。

  8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。

  第三条、工作报酬:

  甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

  第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

  第五条、聘用合同的变更、终止和解除:

  1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

  2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。

  3、乙方不履行聘用合同的。

  4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。

  第六条、其它事项:

  1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。

  2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

  3、双方认为需要规定的其他事项。

  甲方(盖章):

  代表(签字):____________

  ________年______月______日

  乙方(签字):_______________

  ________年______月______日

监理合同 篇5

  合同管理既是工程监理的重要内容,又是必不可少的控制手段。因此,需要加强对合同的管理工作。

  依照《合同法》和其他相关经济法规,制定合同管理制度规定如下,

  一 由专人负责各项合同的签订、执行和管理。

  二:合同签订必须报主管领导批准。经领导同意签字、盖公章后方可生效。

  三:在合同签订过程中,条文清楚完整,明确双方的责任、权利和义务。明确违约责任。本着平等互利,风险共担的原则双方恪守合同。避免违约行为,尽最大可能消除不利影响实现合同预期目标。

  四:合同管理人员每月对施工合同的`执行情况检查分析一次,并同时送到业主、施工单位。检查结果在监理月应予以反应。 。

  五: 由于水利工程耗资大、施工周期长、施工条件多变,又具有不可逆转的质量特性,所以在施工阶段强化合同措施,协调约束各方行为,是搞好监理工作的基本途径。因此应完善合同咨询、定期检查和协商制度,以实现工程的建设目标。

  六:当发生合同争议,监理工程师应本着有利于施工的正常进行,不损害工程质量,维护双方合法利益的原则,实事求是,公正合理地协商调解。

  七: 管理好监理委托合同:每月总监主持月度工作总结时,应检查分析监理委托合同的履行情况,督促每个专业工程师按照合同、监理大纲、监理规划及实施细则的要求。认真做好本职工作,遵守行业准则和职业道德,达到全面履行合同的目标。

  八: 对于合同执行中发生的问题和有争议的重大事项,总监应及时向监理单位反映,由监理单位主管领导出面进一步与合同双方协商,以求得争议及时解决。 。

  九:合同管理人员应保守机密。做好合同归档和借阅工作, 建立合同执行情况。根据实际情况,编写《合同执行情况》汇报。

  十:认真做好合同文本的保管工作。合同档案应防潮、防蛀、防火、防盗。合同档案需专业人员保管,避免破损。

监理合同 篇6

  委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  总投资:

  二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  ①监理投标书或中标通知书;

  ②本合同标准条件;

  ③本合同专用条件;

  ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

  四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

  本合同自________年_______月_______日开始实施,至_______年_______月______日完成。

  本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执______份。

  委托人:(签章) 监理人:(签章)

  住所: 住所:

  法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  邮编: 邮编:

  电话: 电话:

  本合同签订于:_______年_______月_______日

  第二部分 标准条件

  词语定义、适用范围和法规

  第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

  (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

  (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

  (3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

  (4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

  (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

  (6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

  (7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

  (8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的.工作。

  (9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

  (10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

  (11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

【监理合同】相关文章:

工程监理合同05-22

监理合同范本03-02

精选监理合同三篇04-25

实用的监理合同3篇05-22

【热门】监理合同三篇05-08

【精华】监理合同4篇05-25

关于监理合同3篇05-01

【推荐】监理合同四篇05-06

监理合同合集10篇05-07

监理合同汇编八篇05-05