安装合同

安装合同6篇【精品】

　　随着人们法律意识的建立，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家收集的安装合同6篇，希望能够帮助到大家。

安装合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：

　　一、工程内容

　　钢结构安装，甲方负责提供一切材料、辅材及耗材，乙方负责安装（含工人工资、吊车费）。

　　二、工期

　　经甲乙双方协商，本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，总工期为_____天，如遇不可抗力因素（如战争、地震、雨天等），工期相应顺延。

　　三、双方责任

　　1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供材料堆放场地，配合乙方解决施工中出现的问题。

　　2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工。如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要遵守国家的法律法规，工程质量确保合格。

　　四、劳务费用

　　乙方进场施工，甲方预付工程款_______万元整，工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%，余款______%作为工程质量保证金，一年后付清。

　　五、安全施工

　　乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范、统一安排，自备安全用品，高空作业必须系安全带，佩戴安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水、接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工，如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

　　六、工程质量

　　1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。

　　2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的`要求安装施工。

　　3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。

　　4、工程保修期为_____年，在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

　　七、违约责任

　　按合同约定的工期完工，每延误工期一天，须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。

　　八、争议解决方式

　　1、本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向____________人民法院起诉。

　　2、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，工程结算完毕，付清工程款项后，合同自动失效。

　　甲方：（签章）

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系电话：

　　______年______月______日

　　乙方：（签章）

　　家庭住址：

　　联系电话：

　　______年______月______日

安装合同 篇2

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就××雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。

　　一、工程概况

　　二、工程工期

　　三、工程价款

　　1、综合单价

　　2、工程款支付

　　（1）本工程无预付款；

　　（2）在工程所需窗框/门框全部进场后个××工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50％，即××万元；

　　（3）全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95％；

　　（4）其余5％作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

　　3、工程款发票

　　甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。

　　四、材料供应

　　五、工程保修及售后服务

　　1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。

　　2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。

　　3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

　　5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方（包括甲方选聘的物业管理公司）均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。

　　6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。

　　7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。

　　六、违约责任

　　1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20％向乙方支付违约金，工期不予顺延。

　　2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担5000元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20％的违约金。

　　3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20％的违约金。4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的'工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20％的违约金，或按相应价款50％结算，具体处理方法由甲方选定。

　　5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20％的违约金。

　　6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。

　　7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。

　　8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。

　　9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

　　七、争议解决

　　发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　八、其他

　　1、本合同自双方

　　签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

安装合同 篇3

　　（甲方）需方：镇宁自治县黄果树建筑有限责任公司

　　（乙方）供方：金龙节能排烟气道厂（联系人：罗松）

　　根据国家有关法律、法规及其它有关规定，遵循平等、自愿、公开和诚信的原则，双方就本工程情况协商一致，订立本合同，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 镇宁“锦绘新都”商住6+1步梯楼排烟（气）道

　　2、工程地点： 镇宁县沿河路北侧

　　3、承包范围及内容： 商住楼排烟（气）道供货、拼装、安装等

　　二、烟、气道规格、数量、单价及金额（单价中已含止逆伐和风帽 ：注：本单价不含税金

　　产品名称规格型号单位数量单价（元）合计（元）

　　防火拼装排烟气道250㎜×300㎜M18060

　　止逆阀防火已含在烟道内

　　风帽铝合金

　　不锈钢已含在烟道内

　　三、付款条件及方式：（结算时以实际供货安装量为准）

　　1、支付方式：现金或转账支票

　　2、工程进度款的支付：按已完成安装并验收合格的实际数量80%支付、其余待工程整体全部完工后（扣除保修金400元）30日内付清。保质期为1年（用户真实使用一年）

　　3、工程结算：烟道全部安装结束并由需方、监理共同验收后，由供需双方共同收方并办理结算。

　　4、烟道配件如需方需要应提前半个月通知供方。

　　四、双方的'责任和义务

　　1、需方的责任和义务：（1）需方向供方提供烟道安装位置图；（2）需方向供方提供堆放场地，协调塔吊或提升笼施工配合，负责预留，封补烟道洞口（注：预留洞口尺寸必须大于烟道尺寸）；并指定提供少量水泥、河沙、钢筋等安装所需的必备材料；（3）合同签定后，需方应保证供方符合产品生产和养护的基本周期时间，安装应提前7-10天通知供方进场；（4）供方烟道安装完毕，需方进行烟道抹灰应先将烟道用水喷湿，采用满挂钢丝网后才能抹灰；（5）需方有责任维护供方制作的烟道产品利益。

　　2、供方的责任和义务：（1）供方保证合格产品进场；（2）供方作出烟道安装施工方案并提供相关资料；（3）供方负责烟道产品的制作、运输、安装全过程并配合验收。

　　五、工程质量标准及工期要求

　　1、工程质量：遵照国家建筑行业《住宅厨房排风道》现行标准执行。

　　2、产品生产周期：（自合同签定次日起计算）20天（需方原因顺延）。

　　3、供方烟道安装完毕，需方十日内必须组织验收，并出具验收手续，如逾期则视为验收合格。

　　六、违约责任与争议

　　1、供方供货安装完毕，烟道所有权自供方收到需方应付工程款后开始转移，货款全部结清后经供方签字烟道所有权移交需方。

　　2、单方违约处罚金伍仟元，也可在出现其中一方违约时协商解决，协商不成时，可向当地法院起诉或向相关仲裁机构申请仲裁。

　　七、供应时间：必须保证需方施工进度计划要求，如因质量及供方原因影响需方施工进度，按违约处罚，每天500元，累计累加。

　　八、本合同一式两份，供需方各执一份，经双方签字盖章后生效，双方责任义务完成，款项全部结清后自然失效。

　　九、烟、气道款按班组织进度划拨方式支付。

　　十、施工安全：乙方施工过程中必须特别注意安全、若发生安全事故由供方全部承担。.

　　需方：（签章） 供方：（签章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

安装合同 篇4

　　业主（以下简称甲方）： 黎xx 联系电话：

　　施工队（以下简称乙方）：xx 联系电话：_________________

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。

　　一、 工程概况

　　工程地址： 天一康园g栋702房

　　使用面积：137平方米

　　二、 价格

　　清包工费： ２０６０ 元。

　　其中包括水电改造，洁具安装.灯具安装，电视音响改造，打墙垃圾清运费、材料搬运费等。

　　三、 付款方式

　　1、施工队进场，预支生活费： ５００ 元 ；

　　2、水试压成功，付 ４５０ 元；

　　2、电改造完成后付 ４５０ 元；

　　3、灯具安装完成，付 ５６０ 元；

　　4、保修金 １００ 元，从竣工之日起___1_月后支付。

　　四、 施工

　　1、 甲方须向乙方提供水电图纸共_2__张，并负责交底工作。

　　2、 图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可；

　　4、 施工质量将按照如下进行验收。

　　五、 材料

　　1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失；

　　2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用；

　　4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失；

　　5、 乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性；

　　6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场；

　　7、 乙方应做好对施工完成成品的保护工作；

　　8、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

　　六、 工期

　　从 ２００７ 年 ７月２５ 日起至 ２００７ 年 ８ 月 １５ 日止，工期为 ２０ 天。因甲方因素工期拖延，工期顺延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费 30 元/天。

　　七、 材料搬运

　　甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

　　八、 垃圾清运

　　1、 垃圾袋装化；

　　2、 垃圾应日日清；

　　3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。

　　九、 劳动力管理

　　1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件；

　　2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜；

　　3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用；

　　4、 乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担；

　　5、 乙方指定由 杨 军 为工地现场负责人， 为替补负责人；

　　7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员；

　　8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

　　十、 施工机具

　　1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费；

　　2、 因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由乙方承担。

　　十一、工地现场管理

　　1、 现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担；

　　2、 现场禁止吸烟；

　　3、 乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。

　　十二、维修

　　1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在三年内无偿维修,隐蔽工程五年内无偿维修；

　　2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在24小时内赶到并维修；

　　3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

　　十三、合同争议

　　1、 出现争议甲乙双方应先协商；

　　2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　十五、附加条款

　　1、

　　2、

　　3、

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。

　　甲方签章： 黎xx 乙方签章： 杨 军

　　签约日期： ２００７年８月２０日 签约日期：２００７年８月２０日

　　一、给排水管道

　　1. 基本要求

　　a.给排水管材、管件的质量必须符合标准要求，排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材。

　　b.施工前需检查原有的管道是否畅通，然后再进行施工，施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的.给水管道应经通水检查，新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验，应无渗漏，检查合格后方可进入下道工序施工。

　　c.排水管道应在施工前对原有管道临时封口，避免杂物进入管道。

　　d.管外径在25mm以下给水管的安装，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡，管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹，安装完毕应及时用管卡固定，管材与管件或阀门之间不得有松动。

　　e.安装的各种阀门位置应符合设计要求，便于使用及维修。

　　f.所有接头、阀门与管道连接处应严密，不得有渗漏现象，管道坡度应符合要求。

　　g.各种管道不得改变管道的原有性质。

　　2.验收要求和方法

　　a.管道排列应符合设计要求，管道安装应固定牢固，无松动，龙头、阀门安装平整，开启灵活，出水畅通，水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。

　　b.管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。

　　c.水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距应不小于50mm，用钢卷尺检查。

　　四、电气

　　1.基本要求

　　a.每户应设置分户配电箱，配电箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大于30ma，有过负荷、过电压保护功能，并分数路出线，分别控制照明、空调、插座等，其回路应确保负荷正常使用。

　　b.导线的敷设应按装饰设计规定进行施工，线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择，低压电气的安装应按国家现行标准和长沙市有关规定进行。

　　c.室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设，并采用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时，管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%，管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。

　　d.照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和，各分路线的容量不允许超过进户线的容量。

　　e.接地保护应可靠，导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5mω。

　　f.进户的pvc塑料导线管的管壁厚度应不小于1.2mm。

　　g.电暖器安装不得使用普通插座，不得直接安装在可燃构件上，卫生间插座宜选用防溅式。

　　h.插座离地面应不低于200 mm。线盒内导线应留有余量，长度宜为150 mm，接线时相线进开关，零线直接进灯头，螺口灯头相线不应接外壳，照明灯开关距地高度宜为1.3 mm，开关不宜装在门后。

　　i.吊平顶内的电气配管，应按明配管的要求，不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修，并加盖板。使用软管接到灯位的，其长度不应超过lm。软管两端应用专用接头与接线盒，灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

　　2.验收要求和方法

　　a.工程竣工后应向业主提供线路走向位置尺寸图，并按上述要求逐一进行验收，需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可进行隐蔽作业。

　　b.面向电源插座的相线和零线位置为右相左零，有接地孔的插座，其地线插孔应为上方位置，接地应可靠。开关插座应安装牢固。采用目测和手动的方法检查，并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求。

　　c.导线与燃气管路的间隔距离按表1的规定，并用钢卷尺进行检查。

　　表1 导线与燃气管道间隔距离 mm

　　类别 导线与燃气管之间距离 电气开关接头与

　　燃气管间距离

　　位置

　　同一平面 =100 =50

　　不同平面 =150

　　d.施工完毕，应进行电器通电和灯具试亮试验，验证开关、插座性能是否正常。

安装合同 篇5

　　发包人：

　　承包人：

　　工程名称：项目建筑安装工程

　　签约地点：

　　签订日期：年月日

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

　　第1条：工程概况

　　1.1工程名称：项目。

　　1.2工程地点：。

　　1.3工程内容：项目建筑安装工程，总建筑面积约平方米。

　　1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑、安装总承包责任。

　　第2条：承包范围

　　2.1乙方承包范围：

　　2.1.1按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除甲方明确直接发包工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明及相关配套(包括配合发包方售楼的有关通道、防护栏)等工程(详见附件一)。

　　2.1.2未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。

　　2.2甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：

　　2.2.1大型土石方、地下室通风、首层住户大堂装修、户内豪华装修、铝合金门窗、阳台栏杆、入户门、防火门、人防设备、楼宇白蚁防治、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须承担总承包管理及配合施工的责任。

　　2.3甲供材料、甲定乙供材料：

　　2.3.1等为甲供材料，详见附件。

　　2.3.2等为甲定乙供材料，详见附件。

　　第3条：工程质量标准

　　3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。

　　3.2保修期自本工程竣工验收合格并完成竣工备案手续之日起计。保修期限按照XX年6月中华人民共和国建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

　　第4条：保修期

　　4.1本工程保修期为：

　　1、基础工程及主体结构工程为设计年限。

　　2、防水工程5年。

　　3、管线设备工程2年。

　　4、装修工程2年。

　　4.2保修期内的返修工作，乙方必须服从甲方或甲方委托的物业管理公司的管理，详见附件《保修期内维修工作管理的约定》。

　　第5条：工期

　　5.1总工期：天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收备案的时间，包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。

　　5.2开工日期：年月日，具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开工令为准。

　　5.3节点工期：

　　5.4合同文件中提及的工期，应包括劳动假日、公众假日、星期六、星期天和恶劣天气日子。

　　第6条：承包方式

　　6.1本工程采用定额计价形式由乙方承包，即乙方采用包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。

　　6.2在施工期间,其它有需要由乙方承包施工的项目(合同外项目),以甲方的书面通知为准,计费和付款依本合同的约定执行,总工期应经双方确认后调整。

　　第7条：合同价

　　7.1合同暂定总价

　　本工程含税暂定总价为￥元(大写：人民币亿仟佰拾万仟佰拾元角分)。

　　乙方在收到甲方确认的施工图纸后45天内报送工程预算书及详细完整计算底稿(含电子版)送甲方审核，甲方在收到乙方报送的资料后45天内，甲乙双方按经甲方审核的工程施工图纸核对的工程量及按本合同附件计算本工程造价，然后双方可签订调整本合同建筑、装修、安装工程暂定造价的补充合同。

　　7.2计价方式

　　7.2.1除合同另有约定，计价方式如下：按工程施工图、竣工图和说明，结合实际执行的施工方案(须甲方及其委托的监理确认)、图纸会审记录、设计变更、隐蔽验收记录及签证，根据国家、省、市相关计价规定计算实际完成工程量(不包括乙方造成的浪费)。

　　7.2.2土建工程套用;装修工程套用;安装工程套用;按规定取费，地区类别按类地区，计价费率有浮动范围的取中值。

　　本工程人工、材料(如钢筋、混凝土等)、机械单价按工程同期(市)造价管理部门发布的指导价格以加权平均计算，其中土建、装修工程材料不上下浮，安装材料下浮%。甲供材料的材料价不计入分部分项工程费。经甲方指定价格的部分水电材料，其材料费不参与总价上下浮(以施工过程中甲方定价联系单为准)，其余人工、材料、机械费均按本款约定参与总价上下浮。

　　在乙方有效履行了施工总承包管理义务之前提下，甲方向乙方支付总承包服务费，总承包服务费按甲方指定专业发包工程总造价(电梯工程为电梯安装费，外电工程为低压部分，不含发电机及环保工程、泵房供水设备工程)的.%计取。在乙方有效履行了甲供材料管理义务之前提下，甲方向乙方支付甲供材料管理费，甲供材料管理费按甲供材料总价值的%计取。总承包服务费及甲供材料管理费在结算时支付。乙方不得再向甲方指定的分包单位收取服务费、配合费、协调费、甲供材管理费、采保费等。

　　第8条：合同生效

　　8.1合同订立时间：年月日。

　　8.2合同订立地点：。

　　8.3本合同自双方签字并盖章后生效。

　　8.4本合同文本正本贰份，甲方、乙方各壹份;副本陆份，甲方、乙方双方各执叁份，各份均具同等法律效力。

　　第9条：其它约定

　　9.1甲方付予乙方的工程款，乙方须优先支付工人工资;若乙方拖欠建筑工人工资，甲方有权从工程款中直接支付。乙方与其工人之间的争议与甲方无关，甲方不承担任何责任。

　　9.2本工程的安全防护、文明施工措施费，乙方须符合国家或省、市等的规范要求，且须保证安全防护、文明施工措施费专款专用。否则甲方有权停止安全防护、文明施工措施费的支付，索回已经支付的安全防护、文明施工措施费;因乙方未履行上述约定而造成的任何损失和责任，概由乙方承担。

　　9.3乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。

　　9.4甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　9.5本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。

　　本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。

　　本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

　　甲方：(盖章)

　　法定代表人：

　　乙方：(盖章)

　　法定代表人：

安装合同 篇6

　　甲方（委托单位）：

　　乙方（受委托单位）： 娄底市建设工程有限公司设备安装部

　　甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。

　　一、工作内容

　　乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。安装约米高度。（注：不含装车、卸车、转运费用及维修）。

　　二、安装费用及检测资料费用按元包干。（注：）

　　三、付款方式

　　1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元。

　　2、起重设备安装至约米时甲方再付元。

　　四、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、负责基础施工及基础验收备案资料（材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供）。

　　2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。

　　3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理（如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的.承受能力等原因）。

　　五、违约责任

　　未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。

　　六、其他款项

　　1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。