劳务的合同

时间:2024-07-10 15:19:47 合同范本 我要投稿

劳务的合同

  在当今不断发展的世界,合同起到的作用越来越大,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编整理的劳务的合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

劳务的合同

劳务的合同1

  甲方:_________(以下简称甲方) 乙方:_________(以下简称乙方)

  为维护甲方校园安全和工作秩序,双方经现场勘查后,乙方同意为甲方提供保安有偿服务,双方在平等、互利的基础上,就保安劳务派遣有关事项,经协商达成以下条款。

  一、 合同期限

  合同期为壹年,即自____年____月____日起至____年____月____日止。

  二、 合同规定事项

  1、 双方均已明确乙方提供的是日常工作中的保安人防服务,即在甲方指定的工作范围内,完成双方约定的工作任务,尽可能地预防刑事、治安案件等不安全事故的发生,消除安全隐患,提供合理、有效的安全建议,出现事故或案件时乙方派驻的保安员必须积极配合甲方及有关部门做好现场保护等工作。

  2、 乙方按甲方需要用保安员人数向甲方派遣合格的保安员____人。保安服务的主要范围为:校园及周边安全工作。

  3、 甲方授权委托乙方派遣保安员,按照教育部等十部委《中小学幼儿园安全管理办法》和《________省中小学校幼儿园保安员管理工作暂行规定》履行工作职责。

  三、 甲方的权利义务

  1、甲方有权对乙方提供的保安员进行挑选、更换,并在保安服务范围内对保安员的工作进行安排,甲方对工作不负责任,玩忽职守、不服从工作安排的保安员有权向乙方提出更换。

  2、甲方有权对乙方的保安服务质量提供评价、建议、使乙方能进一步提高服务质量,同时对乙方的合理建议和要求,尽可能予以解决和满足。

  3、甲方对保安员的个人工作质量进行考核,有权对有贡献的保安员给予适当奖励,对工作失职的保安员,建议乙方给予适当经济处罚。

  4、甲方应提供保安服务所必须的场所,如:执勤室、休息室(宿舍)甲方如有开办食堂,应向保安员提供便利。

  5、保安员劳务费甲方应每季度付清一次,即每季度第一个月25日前按时向乙方支付每人每月____元,合计人民币______元。若逾期支付保安劳务费,要承担逾期付款滞纳金(按日百分之____计算)。

  四、 乙方的权利义务

  1、乙方根据甲方的工作需要,选派思想品德良好,身体健康、能胜任保安员工作的男性保安员为甲方提供优质的保安服务,男性保安员初任年龄50周岁以下。学历初中毕业以上,其中退伍军人,保安学校毕业的人优先,经过严格培训,具有良好形象,责任心强,并持有《________省保安专业考试合格证书》。

  2、乙方派驻保安员必须严格按照不低于部颁布的《保安服务操作规程》与质量控制标准提供保安服务,对甲方因保安服务提出的合理建议和要求尽量给予满足,并及时整改,乙方有义务对派驻的保安员明确保安服务的工作要求。

  3、乙方按照甲方的工作要求,结合甲方的工作环境,有权限据《劳动合同法》和国家劳动标准,要求甲方为保安员提供相应的劳动条件和劳动保护,尽可能创造良好条件。

  4、乙方对选派到甲方的'保安员应提供必须的装备,如:保安服装、保安器械、保安执勤证等,同时,乙方应与保安员签订劳动合同并为其缴纳社会保险费,并为其投保人身意外伤害综合险。

  5、保安员的基本工资、基本养老保险、医疗保险、意外伤害、失业保险、工伤险、生育保险、绩效奖金、加班费、服装器械等费用由乙方负责办理并承担费用,但保安员在维护甲方正当权益和阻止不法行为而受到侵犯和伤害(即工伤),在各项保险赔偿以外,不足部分费用,本着以人为本,实行人道主义精神协商解决,由甲方承担____%,乙方承担____%。

  6、对甲方提出的不能履行岗位职责,不能胜任本职工作的保安员,乙方在接到甲方提出更换通知的____日内更换人员。

  五、 其他约定

  1、本合同期满后,若要提高保安劳务费,由甲乙双方根据省政府确定的调整当地最低工资标准,以及国家出台关注民生的法律法规和政策,如《职工工资的调整》规定协商后确定。

  2、本合同具有法律约束力,任何一方不得无故提前终止合同。如遇双方上级或国家有关法律法规变化,其中一方认为需提前终止合同的,应按约定处理好善后事宜。

  甲方:____(盖章)

  法定代表人签名:____

  ____年____月____ 日

  乙方:____(盖章)

  ____年____月____日

劳务的合同2

  甲方:____________

  乙方:____________

  经双方充分协商,甲方将工程发包给乙方施工。为了明确双方责任,保证施工顺利进行,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定 ,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。

  另外还应赔偿因返工、修理或重做所造成甲方原材料的损失费用。

  第一条 工程名称:

  第二条 工程地点:

  第三条 工程内容:

  1、工程内容:

  第四条 工程造价及结算方式

  1、本工程毛石基础砂夹石及3:7灰土回填、夯实 ______元/m3,石墙砌筑(含勾缝)单价为______ 元/m3(此单价不含税金、配合费)

  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度,严格按照安全要求进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,由于乙方安全措施不力。

  2、工程总造价约为:______ (大写______ ),乙方包工,完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

  3、工程竣工验收合格后 7 天内,由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

  第五条 合同工期

  甲方发出进场通知后, 3 天内乙方必须安排工人进场施工,有效工期为 60 天。在施工过程中如遇以下任何一种情况,工期顺延:

  甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的要求,并进行监督检查。

  1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。

  2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

  第六条 工程质量要求

  1、甲方对工程质量的要求;基础砂夹石及3:7灰土压实系数达到0。97。毛石砌筑砂浆饱满度达到85%。

  如不按安全管理违反操作规程造成的人生安全伤亡事故由乙方负责,并承担由此造成的'经济损失和有关部门的罚款,因乙方原因发生火灾等事故。

  2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。

  3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。

  第七条 工程款支付

  工程竣工验收合格,甲方支付乙方工程总造价的 99% ,预留 1% 保修金,保修期为壹年,保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

  由甲方供应,乙方应在3天内书面提出用料单,交付甲方项目部。如不按期提供所用材料或因甲方原因现场不具备施工条件而造成乙方停工(达48小时),则甲方承担乙方的停工损失。

  第八条 竣工验收

  双方对工程施工质量按《建筑工程施工及验收规范》JG73—91标准进行验收。

  第九条 甲方、乙方责任范围

  一、甲方责任

  1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用。

  2、按第七条款支付乙方进度款。

  3、负责提供与施工相关的资料。

  4、甲方派给工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

  乙方设专人收领甲方到场的各种材料,妥善保管,合理利用,必须接受甲方现场监管。

  5、负责组织工程的竣工验收。

  二、乙方责任

  1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。

  2、乙方委派 为工地现场代表,负责行使乙方的权利及义务。

  3、参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。

  4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。

  乙方组织工人文明施工,重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,合理使用甲方提供或租赁的机具。

  5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

  6、做好文明施工、工完场清工作。

  第十条 违约责任及争议解决办法

  1、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。

  甲方有权对乙方违反合同条款内容实施处罚、经济赔偿及辞退的权利。根据工程要求。

  3、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

  甲方提供给乙方技术服务,给乙方创造施工条件,现场管理人员、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查。

  第十一条 其他事项

  1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

  2、本合同壹式叁份,甲方执壹份,乙方执贰份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自动失效。

  3、合同签定地点:

  甲方:(公章)法人委托代表:______电话:______地址:______年______ 月______ 日

  乙方:(公章)法人委托代表:______电话:______ 地址: ______年______ 月 ______日

劳务的合同3

  一、劳动合同期限:

  1、从__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

  2、试用期从__________年__________月__________日起__________年__________月__________日止。(□无试用期)

  二、乙方的工作岗位工作地点。

  三、乙方的工作时间:

  乙方执行标准工时制,甲方保证乙方法定休息休假权利。

  四、劳动报酬:

  乙方试用期工资为________元/月;试用期满正常工作时间工资为:

  □1、计时工资:元/月。

  □2、计件工资:以确认公布产品单价为准计件,不低于__________元/月。

  五、社会保险、劳动保护及其他:

  甲、乙双方按照法律规定,参加社会保险,缴纳社会保险费。甲方按照规定为乙方提供劳动保护、劳动条件和职业危害防护。

  六、其它约定条款:

  1、甲方有权根据公司经营和工作的实际需要,依据乙方的专业、特长、工作能力和表现调整其工作地点、岗位、职务,乙方工作岗位及职务变更后其薪金也将同时变更。

  2、甲方有权根据乙方工作能力、工作表现和贡献大小对乙方进行绩效考核,并参照考核结果定期或不定期地对乙方的.职务及工资水平进行调整。

  3、乙方必须自觉遵守甲方制定的各项规章制度及服从甲方管理,按时完成甲方分配的工作任务。

  4、乙方有义务为甲方保守一切商业秘密、技术秘密和知识产权。

  5、乙方被查实在应聘时向甲方提供虚假个人资料的,甲方可立即解除合同且不向乙方支付任何费用。

  6、甲方根据自身业务特点,有权安排乙方在晚上或休息日加班,并在业务淡季补休。

  劳动合同签订、续订、履行、变更、解除和终止,以及解除终止劳动合同经济补偿金、赔偿金的支付等,均必须按照法律法规有关规定进行。

  本合同一式两份,用人单位盖章后,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(用人单位名称):(盖章)

  乙方(职工)姓名:

  联系电话:

  住所地:

  居民身份证号码:

  法定代表人(负责人):

  联系电话:

  住址(通信地址)

  甲方联系人:

  联系电话:

  日期:

  日期:

劳务的合同4

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  为确保承包工程施工顺利如期完成施工承包任务,经过甲方对施工全过程的描述及甲乙双方共同协商后,现将本工程以包工不包料的形式承包给乙方施工,为明确双方在施工期间应当履行的权利和义务,避免双方在工作及结算的纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》以及其他有关的规范、规定,结合本工程的具体情况,特订立如下合同条款:

  一、承包项目及工程:

  整栋房屋装修工程的泥工工程。

  二、承包方式:

  包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包自用小型机械及电线、包达标验收的包干价。

  三、承包范围:

  上栗县萍青城市广场B区的混凝土浇捣,墙体砌筑,墙体批灰及附属工程和变更工程的所有泥工工作内容,并无偿负责与业主核对,变更在每一次单项工种工资增减在之内的都不计算,超过此增减量另行协商解决。包泥工自用工具,所有材料的看护,施工区域内的水平及垂直运输,场内的落手清工作,配合项目现场突击性清理义务,原材料的保护,机械就位以及文明施工等全部工作内容,以上承包内容(但不限于),从开工到竣工,不发生任何签点工。

  四、承包价格:

  1、按计算。

  五、承包款的支付方式:

  1、每月按已完成的实际工程量的80%支付工程款,以此类推。

  2、装修完成后按实际工程量的95%支付工程款。

  3、竣工验收合格后全部付清。

  六、工期要求:

  1、乙方必须满足甲方对工期的要求,根据甲方提供的施工进度计划进行施工,乙方不得以任何借口来拖延工期,如达不到进度要求,每节点罚款伍仟元,罚金在节点款中扣除,如能全部按节点完成或提前完成,则奖励伍仟元。

  2、如果乙方的节点工期不能保证,后又没有及时采取补救,甲方可以随时增加另外人员进行施工,发生的人员的进退场和施工费用由乙方承担,甲方在乙方的工程款中直接扣除,如确实因不可抗力因素在经得甲方同意后可适当延长工期。

  七、质量目标及要求:

  1、本工程验收合格率100%,创市优质工程。

  2、乙方必须服从甲方现场管理人员及建设方、现场监理的质量管理,对所发生的质量问题及隐患及时整改,直至符合质量标准.

  4、因乙方质量问题造成的返工,所发生的人工费由乙方自理,所造成的材料浪费必须由乙方全额补偿甲方。

  八、安全生产:

  1、乙方进入本工地后,应组织自身的管理及施工人员对安全生产、治安保卫等规章制度进行教育,必须自觉尊守工地的'各项安全规章制度同时绝对服从甲方现场管理人员对安全生产方面的管理和指挥。如出现伤亡事故,叁万元人民币内由乙方承担,超过叁万元人民币按责任划分,由甲、乙双方共同协调解决。进入施工现场必须戴好安全帽,不能穿拖鞋。乙方不能擅自带家属及小孩进入工地,否则甲方将予以重罚。

  2、乙方对甲方提供的安全设施有异议,及时以书面形式提出,由甲方更改完善,由乙方自身原因造成的一切安全事故,由乙方自行负责,并承担因此发生的一切费用。

  3、乙方为了自身的利益,无视安全生产条例,经指出不听者,处以至3000元的罚款,禁止外来人员及家属小孩带入施工现场,如发生事故,甲方概不负责。

  九、合同效力及纠纷解决方法:

  1、本合同解释权属公司,乙方认真阅读后签字,一经双方签字,本合同生效,价款结清后本合同自行失效。

  2、工程量核算、工程款的结算及经济往来,甲方权限与乙方代表之间发生了关系,与他人及所属职工概无关。

  3、本合同未尽事宜,双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际情况,以协调一致后另行确定。

  4、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执一份,未尽事宜双方协商解决。签订合同之前交工程履约保证金xx万元作为合同签订依据,待机械全部进场开工后半月全部退还。

  项目负责人:

  承包人:

  联系电话:

  联系电话:

  身份证号:

  身份证号:

  日期:

劳务的合同5

  甲方(劳务派遣企业)全称:_____

  单位类型:___________________

  法定代表人(或负责人)_______

  乙方(职工)姓名:_____________

  性别:_________________________

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳务合同法》、《江苏省劳务合同条例》和有关法律法规及规章规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、公正公平、诚实信用的原则,签订本合同,并共同遵守。甲方愿意按照法律、法规规定和劳务合同约定,按时、足额支付劳动报酬,缴纳社会保险费,提供劳动安全卫生保护,保障乙方休息、休假;乙方愿意按照法律、法规规定和劳务合同约定,履行劳动义务,提高职业技能,遵守劳动纪律和职业道德。

  一、劳务合同期限

  本合同期限采用下列方式确定:

  合同自_____年_____月_____日起始,以完成工作任务或与实际用工单位的协议终止为合同终止期限。

  二、工作内容及要求

  1.甲方派遣乙方在_____(实际用工单位)的_____岗位从事_____工作,乙方同意按实际用工单位书面公布的工作内容和岗位要求,按时完成合理定额,并达到规定的质量标准。

  2.乙方应当积极参加实际用工单位的职业技能培训,努力胜任劳务合同约定的岗位工作要求。

  3.实际用工单位因生产经营或调整劳动组织需要,需要调整或调动乙方工作岗位的,应由甲方征求乙方的意见,并与乙方协商一致。

  三、工作时间和休息休假

  1.甲方监督实际用工单位按照国家和地方政府的有关规定并结合本单位实际生产经营情况,约定乙方每天工作不超过_____小时,每周(月)工作不超过__________小时。

  2.实际用工单位因工作需要必须安排乙方延长工作时间或在法定节假日加班的,按国家规定支付加班加点工资或安排补休,加班工资由实际用工单位直接发放,不包括在劳务费中。

  四、劳动保护和劳动条件

  1.甲方监督实际用工单位建立、健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全规程和标准,对乙方进行劳动安全卫生教育,为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。乙方必须严格遵守安全操作规程,并有权拒绝实际用工单位的管理人员违章指挥、强令冒险作业;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。

  2.乙方因工作遭受事故伤害或患职业病,甲方及实际用工单位负责及时救治,并按规定时间为乙方申请工伤认定和劳动能力鉴定,保障乙方依法享受各项工伤保险及相关待遇。

  3.乙方患病或非因工负伤,甲方保证其享受国家规定的医疗期和相应的医疗待遇。

  五、劳动报酬

  乙方工资由甲方按实际用工单位提供的结算清单每月_____日代发。由于实际用工单位未及时支付到帐的,由甲方先行垫付,并由甲方向实际用工单位按双方协议追偿。

  六、社会保险和福利

  1.甲乙双方必须按照国家和地方政府的有关规定,参加养老、失业、医疗、工伤、生育保险,按时足额缴纳各项社会保险费;其中,乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣代缴。

  2.甲方应当每年至少一次向本单位职工代表大会或本单位住所的显著位置公布本单位全年社会保险费缴纳情况,接受乙方监督。乙方有权按照规定查询个人的缴费记录。

  3.合同履行期间,乙方依法享受国家规定和双方约定的福利待遇。

  七、劳动纪律

  1.甲方应依法建立劳务派遣规章制度,并以书面形式向乙方予以公布;未依法建立或未予以公布的规章制度,对乙方无约束力。

  2.乙方有严重违反劳动纪律或者实际用工单位规章制度的,严重失职、营私舞弊、对实际用工单位利益造成重大损害的或被依法追究刑事责任等行为的,甲方有权予以辞退。

  八、劳务合同的履行、变更、解除和终止

  1.甲方按照劳务合同约定派遣乙方到实际用工单位工作的,应与实际用人单位约定由其承担或部分承担甲方对乙方的义务,并将约定内容书面告知乙方。实际用人单位未按约定承担对乙方义务的,由甲方承担对乙方的义务,实际用人单位承担连带责任。

  2.出现劳务合同依法可以中止履行情况之一的,劳务合同可以中止履行。合同中止期间,劳动关系保留。中止履行情况消失,双方仍具备继续履行劳务合同条件的,应当继续履行;不具备继续履行劳务合同条件的,劳务合同终止。合同中止时间不计人劳务合同期限。

  3.经双方协商一致,本合同可以书面形式变更。一方要求变更劳务合同的,应当将变更要求书面送交另一方,另一方在收到之日起日内未作出书面答复的,视为不同意变更本合同。

  4.本合同应当依法解除和终止。双方依法终止和解除劳务合同的,甲方应当自解除或终止劳务合同之日起个工作日内,向乙方出具解除或终止劳务合同证明。在乙方履行完必要手续的_____个工作日内,办理完毕乙方档案和社会保险关系转移等手续;同时,甲方应当依法向乙方支付经济补偿金、医疗补助费等相关费用。

  九、双方需要约定的事项:____________________________________________________________

  十、违约资任

  1.甲方的违约责任:

  (1)甲方违反规定或者劳务合同的约定终止、解除劳务合同,或合同到期后故意不及时续订劳务合同的`,给乙方造成损害的,应赔偿乙方的经济损失。

  (2)其他:_______________________________________________

  2.乙方的违约责任:_______________________________________

  十一、劳动争议的处理

  甲乙双方因履行本合同发生的劳动争议,可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。申请仲裁的一方须在自劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提起书面申请。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

  十二、合同未尽事宜,均按国家有关规定执行。国家没有规定的,由甲乙双方平等协商解决。合同履行期间,所定条款与国家新颁布的法律、法规、规章不符的,应按国家新规定执行。

  十三、甲方应当自在乙方第一个工作日之前与乙方签订本合同,自双方签字盖章之日起生效。当事人对生效的时间或者条件另有约定的,从其约定。同时以中、外文书写的劳务合同文本内容不一致的,以中文劳务合同文本为准。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方应当自本合同签订或者鉴证之日起_______个工作日内将本合同文本交付乙方,不得扣押。

  甲方:(盖章)_____________乙方:(盖章)_____________

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

劳务的合同6

  用人单位:(简称甲方)XXX

  劳动者:(简称乙方)XXX

  根据《合同法》及有关规定,经甲、乙双方共同协商,达成以下协议:

  一、用工内容:甲方雇佣乙方为甲方的工程施工作业人员,乙方为甲方的电力工程(包括安装、人力运输等)进行施工作业。

  二、用工期限:甲方对乙方的雇佣为工程施工的临时性用工。雇佣期限在月以内。

  三、劳动报酬:乙方被甲方雇佣期间,工作地点由甲方指定,甲方有工作任务时乙方无条件参与工作,甲方支付乙方工资按乙方的'实际工作日计算,工资为每天()元整。若甲方没有工作任务时,乙方不参与工作,甲方不支付乙方任何报酬。

  四、支付方式:现金支付。

  五、用工要求:

  1、乙方在施工过程中应服从甲方现场管理人员和建设单位驻工地代表的指挥,严格按照电力行业安全规范、质量管理措施、工程安全措施及组织措施进行施工,确保工程的安全施工和工程的质量。

  2、如乙方违反《电业安全工作规程》、安全工作规定等或不服从甲方管理造成安全事故,乙方应负全责。

  3、如发现乙方施工人员在施工中造成的质量问题,甲方有权要求乙方返工,并赔偿由此造成的工期延误等损失。

  六、在履行合同过程中,如发生争议时,双方应本着“平等”、“实事求是”、“互谅互让”的原则及时协商解决,协商不成时提请当地仲裁委员会仲裁解决。

  七、本合同一式二份,双方各执一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效,雇佣期满,结清所有费用后自行失效。

  八、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(盖章):XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  代表人(签字):XXXXXXXXXXXXXXXX

  身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXX年XXXXXXXX月XXXXXXX日

  XXXXXXXXX年XXXXXXXX月XXXXXXX日

劳务的合同7

  甲方:______(以下简称甲方)

  乙方:______(以下简称乙方)

  甲方将 工程的钢筋工程发包给乙方,为明确双方责任及各自的权利和义务,确保该项工程保质保量按期完成,特制定本协议,双方共同遵守,不得违约,甲乙双方自签定之日起必须严格遵守。

  一 工程概况

  1、工程名称:

  2、建筑面积: 约 ______平方米

  3、工程工期:按项目施工进度计划

  4、质量目标:合格

  二 承包方式:

  包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

  三 工程承包范围

  1、承包范围:工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目(含二次结构)。

  2、乙方负责的具体工作内容:

  ⑴钢筋料表的编制。

  ⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。

  ⑶施工规范及常规要求。

  ⑷材料场内运输、装卸。

  ⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识牌的悬挂。

  ⑹钢筋的除锈、污物的清理。

  ⑺成型钢筋的焊接。(包括:直螺纹的连接,钢筋接头的焊接、马凳筋的制作及安装、剪力墙定位梯子的制作及安装,以上工作内容不另计工程量)。

  ⑻二次结构中构造柱、圈梁、过梁,拉结钢筋等全部钢筋内容。

  ⑼每道工序钢筋绑扎完成后,对该施工区域内的现场清理及堆放。

  ⑽与其他工种的配合施工。

  ⑾施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

  ⑿文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

  ⒀钢筋分类、分规格上架堆放整齐(现场甲方如有机械设备将给予适当协助,若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上),材料标牌标色的悬挂,场内整洁等工作。

  ⒁原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放,长于40㎝的废钢筋必须与其它废材分类集中堆放。

  ⒂乙方给其他班组作料,各自协商,甲方不负责给量

  四 材料及工用具

  1、材料管理:

  ① 乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。

  ② 乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领料单”,经项目经理批准后方可到现场材管员处领用。

  ③ 周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。

  ④ 辅材:铁丝、焊条由乙方自购。

  ⑤ 钢筋损耗不得超过1.5%,超出部分由承包班组负责材料费用。

  2、工用具管理:

  ①甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、现场及楼层固定电源箱。

  ②甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收,双方确认验收合格后交由乙方保管使用,使用期间需做好工用具的清洁保养,工程结束时需完好移交给甲方。

  ③乙方自备电焊机,含电缆、手套、焊把、焊帽,扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀(套)、切断机刀片(副)、标记笔,个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。

  五 质量要求

  1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及建设、监理和甲方的要求。

  2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

  3、乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检互检合格后,方可报甲方核验。经甲方验收合格后方可继续施工。

  4、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕,应清除作业面内的杂物和油污。

  5、若由于乙方原因返工,造成材料损失的除给予50-1000元/次罚款外,并按材料市价两倍赔偿。

  6、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。

  六 安全、文明施工

  1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定,严格按安全规章组织施工。

  2、安全事故:乙方在施工过程中必须遵守安全生产纪律,若发生工伤事故,费用5000元以下的由乙方承担,超过5000元以上的部份由乙方承担30%费用;无违章作业时由此可能产生的误工费、休养费乙方最高负责10000元;有违章作业时由此可能产生的误工费、休养费乙方最高负责20xx0元;其余赔偿甲方负责,对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。

  3、发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

  4、文明施工:乙方必须服从管理,保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料,做到工完料尽场地清,所用机械及时清理保养。每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。达不到要求的,给予每次50-500元罚款。

  5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到,先学习后上岗。否则发生一切工伤事故由承包人自行承担。

  6、未经许可工地严禁住有女工和家属工,违者每日罚款50元。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。

  7、承包班组统一配戴安全帽。安全帽由甲方统一负责采购,费用由承包班组承担,工程结束后不退回。

  8、严禁酒后上岗施工作业,一经发现罚款200元,并将饮酒工人逐出施工现场,因酒后发生的工伤事故,由乙方自行承担,甲方不担负责任。

  七 工程承包费用及结算方式

  1、承包费用

  本工程乙方总工程量约为 ______,工程款约为 ______元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

  2、计价方法

  ①按协议规定的工作内容一次性包死,承包单价:(按施工图纸的钢筋用量吨位计算,每吨 ______元)按照建筑面积(建筑面积计算规则执行GB/T50353-20xx算至结构外墙皮,不包括保温层,每平方米 ______元),其中基价为 元/m2,质量奖为1元/m2,施工安全奖为1元/m2,文明施工 1元/m2。

  ②价款的结算:(1)凡工程质量达优良的,可全额获得质量奖;反之,不能获得质量奖。(2)凡施工期间无经济损失5000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之,不能获得安全奖

  (3)凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。 ③本协议承包价格经甲乙双方协商一致后确定,甲方认为乙方已经了解该工程中所包含的工程内容、根据市场行情工人人工费可能会出现的调整及施工当地该项工程的市场价格等一系列相关因素,因此此价格一次性包死,之后不再议,此价格之外不再出现零散工。 防暑降温费用,时在工程款中扣除,职工养老金由乙方为其职工代缴。

  ⑤付款方式:甲方每月核算承包人的实际完成的合格工作量,按协议单价结算,并核算承包班组材料耗用量,超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。经项目部管理人员签字,项目经理审批后,每月1日—5日该班组把上月的施工任务单报到公司经营科审核,并附工人考勤表、工资表(经工人本人签字并按手印)、身份证复印件,报公司经营科审核,公司经理签字后财务科做表,30日开支;如遇特殊情况,开支顺延。承包项目完成后结清总工作量的90%,当年年底付清所结工程款,余款待工程完工,经业主验收合格,乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为,待竣工后 个月内付清。

  ⑥承包班组交通费用自理。

  八 保证金的交付与退还

  乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金 元(按承包总价的5%缴纳,此保证金必须签协议时以现金或支票方式缴纳甲方财务部,如发现本工程出现转包情况或安全发生工人人身死亡事故,此保证金甲方全部扣留),并于协议签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还(不计付利息)。如乙方不能履行协议(如有质量、安全、文明施工、人员等问题时),保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

  九 双方职责与权限

  (一)甲方

  1、甲方委派为该工程现场施工负责人,协调安排施工。

  2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

  3、甲方负责供应现场及楼层固定电源箱,做好材料供应工作,切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利施工。

  4、在施工过程中,乙方违返有关规定,未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工,造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的,甲方给予乙方每次50-500元罚款,并限期整改,拒绝整改或整改无效,甲方有权单方面中止协议。并按完成工程量的80%结算,甲方不承担乙方其它任何费用。

  5、在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给予乙方每次500-3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方面中止协议。

  6、提供食宿方便。

  7、制定施工计划。

  8、进行技术交底、安全交底。

  (二)乙方

  乙方必须遵守甲方的各项规章制度,如有违返,甲方有权给予处罚。

  1、乙方委派 ______为乙方现场施工负责人,参加甲方生产协调会,具体负责本专业的施工管理。在协议期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。

  2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方中止协议。

  3、做好人员录用工作,不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于55周岁或小于16周岁的人员。特殊工种必须持有特殊工种操作证方可入场施工。对于入场的'乙方工人,乙方必须向甲方上交身份证复印件、操作证(特殊工种)复印件及明细表。

  4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全员和监理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。

  5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

  6、健康证、操作证等一切费用乙方自理,并且必须按市有关规定办理相关证件,乙方可以委托甲方办理,费用在结算中扣除。

  7、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。

  8、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

  9、制止所属人员乱拉乱接电源,在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

  10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序及偷盗行为,违反者甲方给予1000-5000元的经济处罚并清理出场,造成后果有重大影响的除直接移交司法机关依据法律追究责任外,甲方有权终止协议。

  11、乙方应竭力避免出现违章作业,如有违章施工出现安全事故,甲方不负责任何责任。甲方强调乙方所有施工人员在工地食宿,禁止乙方施工人员私自回家,乙方人员在施工工程中生病、发生交通等意外事故(包括乙方自身原因导致甲方及第三方人员受到意外伤害),一切责任均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  12、施工过程中,乙方应准备充足的人员,如果影响甲方的施工和进度,其一切损失由乙方承担。乙方在人员紧缺不足的情况下,甲方有权利补充人员,其人工费由甲方来定,所发生费用从乙方工程款中扣除,延误工期所造成的损失由乙方承担。因乙方原因严重影响甲方施工进度的,甲方有权终止分包协议,并仅支付已完合格工程的50%的工程款。

  13、配合工地安全员搞好安全教育和填写三级教育的有关事项。乙方所使用的建筑材料必须提前7天向甲方提供使用计划,由甲方审核后予以提供。

  14、乙方保证每月发放工人工资与甲方同步进行,一旦发现乙方有拖欠工人工资的行为,甲方将依据拖欠金额对乙方加倍处罚。

  15、精心组织施工,在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。

  16、严格遵守操作规程,按甲方技术人员交底及施工图纸施工,克服质量通病,搞好细部处理,做到一次成优。

  17、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作,严格按安全操作规程施工,在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款,二次违章辞退。

  18、节约材料,施工中做到工完料尽场地清,积极主动创建市文明标化工地。

  19、严格执行施工进度计划,若乙方自身原因延误工期,每延误一天罚款1000元/栋,经甲方指出后无解决措施的,甲方将中止协议,并按已完成工程量的工程款80%结算。中途退场时甲方不承担乙方任何费用

  20、因质量原因勒令退场的,按完成工程量80%结算,甲方不承担其它任何费用。

  十 违约和争议

  如发生违约和争议,甲乙双方协商不成,应提交 仲裁委员会按该仲裁会规则进行仲裁,或提交 人民法院申请判决。仲裁结果或判决结果,对甲乙双方均有约束力。

  十一 其他

  1、本协议一式肆份,甲方叁份,乙双一份,协议双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。

  2、协议未尽事宜,由双方协商签订补充协议。

  甲方:____________

  乙方:____________

  代表(签字):______

  代表(签字):______

  电话:______

  电话:______

  身份证号:

  年 月 日 年 月 日

劳务的合同8

  甲方:

  住所:

  法人代表:

  联系电话:

  乙方:

  住所:

  法人代表:

  联系电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目工程劳务用工事项协商一致,订立本合同。

  一、项目部:

  二、工程名称:

  三、工程地点:

  四、劳务施工内容:

  五、工期:

  用工开始日期______年_____月_____日,用工结束日期______年_____月_____日。

  六、结算方式:采用以下第______种结算方式。

  第一种结算方式:包干单价。根据______预算定额规定计算建筑面积,每平方米单价________元。根据乙方施工的建筑面积乘以包干单价确定最终结算总价。

  第二种结算方式:计时工资。乙方的工资标准为_____元/天。甲方根据乙方实际出勤天数乘以工资标准后计算乙方最终结算工资。

  第三种结算方式:计件工资。根据______预算定额规定计算乙方实际施工内容的定额工日,结算标准_____元/工日。根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算总价。

  (一)劳务用工合同总价:

  1、无论采用上述何种结算方式,甲方均先向乙方支付生活费。具体支付办法为:签订本合同次月开始,每月支付一次,标准为______元/人。乙方完成本合同全部施工内容,并达到本合同约定要求后,经双方确认结算金额,甲方一次性将结算余额全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春节,则甲方于春节前20天向乙方结算已完工程量80%的人工工资,其余20%待乙方全部完成本合同施工内容后,一次结算。

  2、乙方承担本合同之外的施工内容,事前须征得甲方书面同意,事后7日内向甲方签证确认,否则甲方不予结算工资。

  3、乙方人员增加,须经甲方书面同意,否则增加的人员甲方不予结算工资。

  4、乙方施工结束后,若人工费超过合同总价,超出部分由乙方承担。

  七、质量:

  (一)________________________;

  (二)__________________________。

  八、文明施工、标准化管理

  施工现场乙方必须达到_______级文明工地要求;必须达到________级标化工地要求。

  九、双方责任

  (一)甲方责任

  1、编制施工组织设计和施工方案,对乙方进行现场交底、施工交底和三级安全教育,并提供施工图纸。

  2、提供施工临时设施和水、电源,提供乙方人员的住宿。

  3、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。

  (二)乙方责任

  1、乙方须经甲方审核同意后进场,进场前必须向甲方提交或办理有关证件(身份证复印件、暂住证、务工证、上岗证等),保证提供证件的真实性和有效性。

  2、进场前,乙方须确定其负责人,并订立委托书,授权委托其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。

  3、保证向甲方填报各种资料的真实性,禁止弄虚作假,维护公司正常的经营管理秩序。

  4、严格按照甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工,必须更改时应征得甲方的书面同意,否则甲方有权拒绝验收和结算工资。

  5、乙方人员进出现场、生活区必须佩戴胸卡,不得带无关人员进出现场和生活区,非作业时间,不得进入工地。

  6、乙方须严格按甲方认可的月节点进度计划组织施工,确保工程进度。如乙方不能按期完成计划,甲方可以采取相应措施以保证进度,所发生费用由乙方承担。若乙方连续二个月未完成计划,甲方可以单方面终止本合同,由此造成的损失由乙方承担。

  7、乙方人员在施工中须服从甲方管理和指挥,增强自我管理意识,做到安全施工,文明施工。

  8、乙方进场前必须如实向甲方告知健康状况,包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。如因乙方残疾而造成的安全事故,其后果全部由乙方承担;进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者,必须无条件退场。

  9、乙方必须遵守甲方关于劳务用工的管理制度,不符合甲方要求的,甲方有权辞退。

  10、严格按照施工工序组织施工,未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。

  11、对甲方所提要求存在异议时,可采取协商办法处理。

  12、乙方违反国家法律和甲方的规章制度,扰乱生产、生活和社会秩序,由此所引起的一切后果,乙方承担全部责任,并无条件退场。

  十、工程质量与验收

  (一)验收以<建筑工程质量评定标准>及国家和地方制订的其他强制性标准和规范为依据。

  (二)施工中若国家或地方颁布强制性标准或规范则执行新标准或规范。

  (三)未达到本合同约定的质量标准,乙方需进行返工,直到达到本合同约定的质量标准,并承担返工费用。甲方向乙方约定的质量标准的费用已包含在本合同价中,乙方不得再要求增加费用。

  (四)乙方应向及时甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

  (五)甲方一经发现乙方在施工中未能按验收规范和质量评定标准施工,乙方必须返工;由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担;此类返工不顺延工期。

  十一、安全施工

  (一)乙方承诺工程期间不会发生重大安全事故。

  (二)乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。

  (三)对甲方提供的安全生产设施,乙方应检查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施;如遇特殊情况需拆除的',必须征得甲方同意,否则由此引起的一切后果由乙方承担;乙方认为甲方的安全措施不完善的,可向甲方提出,甲方应及时处理。

  (四)所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品,特殊作业必须采取系安全带等安全措施,禁止吸烟。

  十二、产品保护

  (一)在工程尚未验收交付之前,乙方施工区域内已完工程、甲方所提供材料、成品及设备的产品保护工作由乙方负责,期间发生损坏、遗失,乙方自费予以修复和赔偿。

  (二)乙方在施工期间必须做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作,以及公共部位的成品保护。

  十三、违约责任

  (一)施工期间发生以下之一情况,均视为乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究违约方的责任:

  1、接到甲方的进场通知未按期进场。

  2、因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。

  3、现场施工管理混乱且不及时整改。

  4、乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。

  5、乙方不能达到甲方施工要求。

  (二)乙方不得浪费材料,否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料款;因乙方使用不当造成材料、设备损坏的,乙方应承担赔偿责任。

  (三)未达到本合同约定的质量、安全、文明施工、标化工地要求,乙方承担违约责任,违约金按乙方结算金额计算。

  (四)乙方发生重大安全事故,视情况乙方承担50-80%的责任。

  十四、其他事项:

  (一)本合同一式_____份,甲方执____份,乙方执___份。

  (二)本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方全部施工完毕,甲方结算后终止。

  甲方(盖章):

  项目责任人(签字):

  _______年_____月_____日

  乙方班组全体成员(签字、指印):

  _______年_____月_____日

劳务的合同9

  甲方(用人单位):__________

  地址:__________电话:__________

  乙方:__________性别:__________

  身份证号码:__________电话号码:__________

  户籍所在地:__________

  甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。

  第一条合同期限

  本合同的期限自__________开始。

  第二条工作岗位

  乙方在分拣中心岗位工作,乙方应完成甲方合理分配的工作任务。

  第三条工资报酬

  甲方按工作时间支付乙方工资报酬。小时工资报酬不低于本市规定的最低工资标准。工资具体支付办法约定如下:10元/小时,每月支付工资报酬。

  第四条工作时间

  乙方在甲方每天工作,具体工作时间安排由甲方安排。

  第五条劳动保护和劳动条件

  一、甲方根据国家和本市的有关规定对乙方进行安全生产和操作规程培训,为乙方提供

  劳动安全和卫生设施,根据所从事工种的需要向乙方发放劳动防护用品,保障乙方生产过程中的安全与健康。

  二、乙方应遵守甲方安全卫生和生产操作规程,遵守甲方依法制定的劳动纪律和规章制

  度,如不按正常操作出现安全事故,甲方不负予任何事故责任。

  三、乙方因工负伤按照国家和本市的有关规定执行。

  四、乙方因病、事请假不享受工资。

  第六条本合同的'变更、解除和终止

  一、经甲乙双方协商同意,本合同的内容可以变更或解除。

  二、乙方不能按要求完成工作任务,给甲方造成损失或不良影响的的,甲方有权解除合同,并要求赔偿损失。

  三、因不可抗拒原因造成不能履行本合同或一方受损害的,可不承担违约责任。导致用工制度或岗位发生变化时,甲方有权解除合同。

  四、双方因特殊原因需终止合同,应提前一周通知对方。

  第七条其他事项

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方(盖章):__________乙方(签字):__________

  法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)__________

  ______年__月__日

劳务的合同10

  发包方:___________(以下简称甲方)

  承包方:___________(以下简称乙方)

  经双方友好协商,根据有关法律条文规定,遵照平等、互利、自愿的原则,结合本项目实际情况,甲方把工程承包范围内的水电工程承包给乙方,为了明确双方职责及义务,特订立以下协议:

  一、承包范围:水电安装工程。

  二、承包方式:包清工。

  三、承包单价:按建筑面积每平方米整结算。此价格已包括职工福利费、加班补贴费、加快进度措施费等。

  四、承包工作内容:

  劳务承包工作内容:本项目承包区域工程内的土建工程的强电所有项目的预埋安装、给排水的所有工程项目、所有弱电的预埋及安装。

  五、设备、工具、劳保用品、材料供应

  1、甲方提供塔吊(共用),井架(共用),总配电箱及三级分配电箱到楼层,其他所有设备由乙方自备,包括(开刀、榔头、电钻、小型手提切割机、老虎钳)等工具,其维修费用由乙方自行结算。

  2、乙方必须节约材料的使用,不得超过结算工程量的10%。

  六、付款方法及工资结算

  1、乙方自带从带基础开始壹个月的职工生活费和职工工资。

  2、依承建商的合同付款方式为准,每月支付工人生活费、三大节支付每人已做工程量的百分之七十的工资款。乙方负责人必须计划好资金运作,在与职工订立劳动协议中根据承包协议精神明确生活和工资发放标准和中途退场人员结算方法。中途发生职工预支或结算,一切由乙方负责人自行解决。中途自动退场或终止协议退场,按完成产值的70%结算退场。

  3、乙方在完成合同约定后(质检站工程验收达到标准后),在一个月内及时向甲方办理工程劳务结算清单,现场主要负责人核定后结算签字生效。结算完成后一个月内付清。

  4、在工程竣工结算前,计算建筑面积均以结算文件面积为依据。

  5、乙方在承包过程中发生的债权、债务、和亏损,均由乙方承当和处理,与甲方无关。

  七、质量要求:

  1、确保优质工程质量。

  2、乙方应严格按施工图纸、设计变更联系单、施工规范要求进行施工。

  3、乙方必须配备一名兼职质量员,做好班组内质量技术交底以及质量管理工作,并整理好资料上交项目部资料员。

  4、施工期间,乙方对完成的部位及半成品和外购材料、构件、建设单位外分报单位施工的完成部位等应采取有效的保护措施。

  八、安全生产文明施工要求:

  1、施工区域内,非施工人员不得入内,亲友采访应在工地外会谈。

  2、遵守有关安全法规和公司及甲方的规章制度,确保无重大伤亡事故,达到区标样板工地。工人进场后一个星期,应进行三级安全教育。

  3、承包人乙方为安全第一负责人,乙方必须对本班组全体人员在安全、文明施工、生活等方面全面负责。乙方在接受项目部安全教育的基础上,必须对每个操作人员进行各种形式的安全教育,严格遵守国家的有关法律、法规以及六安市的有关规定,执行项目部的各项规章制度。并签订安全责任书,做好资料交给甲方安全员,服从甲方对安全文明施工的整体安排。对施工过程中不符合要求的必须及时整改,同时甲方根据项目部的各项制度有权对违反安全文明施工的行为进行经济上处罚。

  4、对没有达到安全要求或没有安全保护措施,乙方施工人员应立即停止作业,有权向项目部提出合理化的建议,并会同甲方做好相应的安全防护工作,原则上一经甲方发现,将以罚款处理。

  5、故意破坏安全设施和拒绝执行安全条例,强行施工造成重大事故,应承担法律责任。

  6、乙方必须派人员做好施工现场和材料清理工作,做好本工种施工区域和本工种材料的清理、归类、堆放等工作,做好场地整洁,保证施工道路畅通。

  7、在施工过程中,若出现安全事故贰仟元以内由乙方自负,超出贰仟元以外由甲方负责协调解决(不含乙方)。

  九、劳动力的配备

  乙方应根据项目部总体进度计划要求配备足够的操作人员,人员由乙方自行组织,但招收劳动力应手续齐全,符合当地政府的要求,不得招收"三无"人员(无身份证、就业证、计生证),各技术操作人员必须持上岗证,提供足够有效的操作证。各种原材料乙方在规范允许范围内例行节约,人为造成原材料浪费由乙主承担全部损失。

  十、工期要求

  1、乙方在项目部进度计划应完成本工种的施工任务,乙方必须确保足够的劳动力来完成施工任务,同时要合理安排工作,利用好劳动力,做好劳逸结合工作,若工程施工中达不到足够的劳动力,甲方有权调整增加期他劳动力,所发生工资及费用由乙方承担。如由甲方原因造成工地连续停工10天,对工人进行补贴,根据现场实际情况双方协商。

  2、工期天数包括雨天、停电、停水造成的停工因素,但遇人力不可抗拒的自然灾害、连续停电、停水10天以上的,工期双方协商解决。

  十一、甲、乙双方职责

  甲方的职责与权利

  (一)职责

  l、甲方根据乙方进场施工人员名单,由甲方安排职工住宿,家属不得入住工地。

  2、在施工中甲方应协助乙方进行质量检查,如发现质量、安全问题,帮助乙方提出整改措施。

  3、甲方及时组织材料进场,及时解决乙方在施工中与其他班组所产生的矛盾,以保证工程顺利进行。

  4、组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。

  (二)权利

  乙方职责

  1、工人进工地之前必须向甲方缴纳施工人员的身份证复印件、暂住证、就业证、计生证、健康证和操作证及一寸免冠照片六张,无上述证件,应上报甲方办理,其费用由乙方自理,否则一切后果由乙方承担,对证者甲方有权拒绝其在本工地施工。

  2、施工过程中,必须按图纸和甲方要求进行规范施工,不得违章作业。遵守工地的.各项规章制度和公司制定的质量、安全奖罚条款。

  3、乙方应按项目部规定的生活费发放标准发放给工人,如发现乙方不及时按项目部所发工资的比例支付给工人工资,所造成的一切责任由乙方负责,并处工资额三倍罚款。

  4、乙方应服从甲方现场管理人员的指挥和领导,但有权对甲方现场管理人员提出合理管理的建议和意见,也有权拒绝管理人员的瞎指挥。

  十二、管理制度

  l、根据六安市有关劳务规定:所有务工者必须办理好务工工资卡,以便发放工资按财务制度执行,发放到每位务工者本人。

  2、禁赌博,发现一例罚承包人200元。

  3、严禁打架斗殴,发生一例罚承包人1000—5000元,情节严重交公安部门处理。

  4、对有偷窃行为的人员发现一次按所偷原值的10倍处罚班组承包人,偷窃原值超过500元者报送公安部门处理。

  5、生活区严禁宿舍私拉乱接电,发现烧电炉、私自烧火发生一例罚承包人200元。

  6、乙方必须服从甲方的安全及现场宿舍文明管理,若乙方不及时进行纠正或制止,甲方每次罚承包人200元。

  本协议一式四份,甲方三份,乙方一份,双方签字后生效,完成本协议全部约定后自行失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

劳务的合同11

  劳务输入单位(甲方):________________________

  劳务派遣单位(乙方):________________________

  甲乙双方经过平等协商,建立劳务派遣合作关系,乙方根据甲方要求向甲方派遣劳务人员,甲方根据生产工作需要安排劳务人员的工作。现就有关问题签订本合同:

  一、劳务人员的数量、条件、派遣期、试用期和提供劳务的方式

  乙方按照甲方要求从_______年_______月_______日起派遣_______名劳务人员到甲方工作,甲方安排劳务人员的具体工作,并向乙方支付劳务服务费用。派遣期_______年,试用期_______个月。

  劳务人员须具备的条件:_____________________________________________________

  提供劳务的方式:按照用工单位的生产需要,派遣符合条件的劳务人员。

  二、劳务人员的招录与变更

  劳务人员由乙方负责按照合同条款条件组织招录,也可由甲方进行推荐,按照择优的原则确定派遣劳务人员。派遣的劳务人员一经确定,甲乙双方应拟定《劳务派遣人员清单》,并签字、盖章,作为本合同的附件。甲乙双方按照本合同约定对被派遣的劳务人员进行变更的,要相应修改《劳务派遣人员清单》,并须经双方签字、盖章认可。

  三、劳务合同的期限

  本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效,至_______年_______月_______日终止。

  四、费用的支付

  (一)甲方向乙方支付的劳务费用包括:

  1、劳务人员的劳务报酬;

  2、甲方应承担劳务人员的相关社会保险费用;

  3、甲方应向乙方支付的劳务派遣服务费用;

  4、用于劳务人员的一次性费用:劳动合同鉴证费、劳务人员的体检费等。

  (二)费用的标准:

  1、劳务人员的劳务报酬标准按国家和省的规定由甲方确定,并由甲方向乙方提供劳务报酬单;

  2、甲方应支付的相关社会保险费用数额按双方约定的标准由乙方书面通知甲方。

  3、劳务派遣服务费标准:甲乙双方经过协商,从以下两种标准中任选一种。(√×)

  (1)乙方委托甲方代发劳务人员工资,乙方收取____________元/人·月的劳务派遣服务费。(_______)

  (2)若由乙方直接发放劳务人员工资,乙方收取____________元/人·月的劳务派遣服务费。(_______)

  4、一次性费用标准为:劳动合同书及鉴证费用由甲方按实际发生数支付;其他一次性费用经甲、乙双方协商后由甲方承担。

  每月应支付的劳务派遣服务费=当月实际使用的劳务人员数×派遣服务费标准/人·月×派遣月数

  当月实际使用的劳务人员数以双方签字盖章的《劳务派遣人员清单》人数为准。

  派遣期不超过半月的,派遣月数按半月计算,派遣期超过半月、不满一月的,派遣月数按一个月计算。

  (三)支付方式和支付时间:

  1、劳务人员的劳务报酬,由乙方以书面正式委托形式,委托甲方代为发放;(具体操作按委托书面条款执行)或由乙方直接为派遣劳务人员发放。

  2、甲方应支付的相关社会保险费用,由乙方提供缴纳清单,缴纳期限经甲方确认后,支付给乙方按期缴纳。

  3、劳务派遣服务费按_______(月、季)支付,由甲方于______________将当_______(月、季)费用以转帐结算的方式支付给乙方。

  4、劳动合同书及鉴证费用,由乙方开据正式单据交给甲方确认后,甲方支付给乙方。其他一次性费用,支付时间根据实际情况经双方协商后确定。

  5、劳务人员个人需承担的费用,由甲方按月从劳务人员工资中扣除,并打入乙方帐户。

  五、甲方权利

  (一)安排劳务人员在甲方的具体工作岗位,监督、检查、考核劳务人员完成工作的情况,并负责日常管理;

  (二)劳务人员有以下情形之一的,甲方应提前3日通知乙方,并于3日后退回乙方,并有权要求乙方在_______日内重新派遣符合条件的劳务人员:

  1、在试用期内不能胜任甲方工作要求;

  2、不服从甲方工作安排;

  3、严重违反甲方劳动纪律、规章制度和工作定额任务管理;

  4、工作失职,给甲方造成经济损失;

  5、派遣期未满,被派遣劳务人员提出停止派遣或擅自离岗。

  (三)确定和调整劳务人员的劳务报酬标准;

  (四)甲方出资对劳务人员进行业务、技能培训的,甲方有权与劳务人员签订培训服务合同,约定服务期及违约责任,并书面通知乙方;

  (五)对劳务人员给甲方造成的经济损失,甲方有权按有关规定向劳务人员索赔,乙方有责任给予协助;

  (六)对乙方不履行合同的,甲方有权追究违约责任;

  (七)法律、法规规定的其他权利。

  六、甲方义务和责任

  (一)对劳务人员的职业道德规范、工作任务、技能培训、应达到的工作要求、应注意的安全事项、应遵守的各项纪律等履行告知、教育、管理督查的义务;

  (二)为劳务人员提供必需的劳动条件、劳动工具和业务用品,以及符合国家规定的劳动安全卫生设施和必要的劳动防护用品;

  (三)若乙方委托甲方代发工资,甲方应按乙方出具委托书要求代为发放劳务人员的劳务报酬和扣缴个人社会保险费用以及个人应承担的其他费用等;

  (四)凡甲方要求在本合同第五条第二款情形之外停止派遣或更换劳务人员的,应提前_______日书面向乙方提出,乙方同意后,方能停止派遣或更换劳务人员。

  (五)劳务人员发生工伤事故时,甲方应立即通知乙方,并负责做好现场处理工作和协助乙方按《工伤保险条例》规定处理。

  (六)按时足额支付乙方的劳务费用。

  七、乙方的权利

  (一)对甲方不履行合同的,有权追究违约责任;

  (二)依法维护劳务人员的合法权益;

  (三)法律法规规定的其他权利。

  八、乙方的义务和责任

  (一)与劳务人员建立劳动关系,签订劳动合同,并进行鉴证,并负责劳动合同的管理工作。

  (二)按合同条款规定派遣符合条件的劳务人员到甲方工作。对于甲方按本合同第五条第二款要求停止派遣并退回乙方的'劳务人员,乙方应予接收并负责处理与劳务人员之间的劳动关系,同时按照甲方要求及时派遣符合条件的劳务人员到甲方工作。

  (三)负责劳务人员档案管理,负责建立、接转劳务人员档案。

  (四)负责为被派遣劳务人员办理社会保险。

  甲方应支付的相关社会保险费用标准由乙方按相关规定计算并书面通知甲方。乙方为劳务人员所缴纳的各项社会保险费用的有效单据应复印一份给甲方。

  (五)劳务人员发生工伤事故的,乙方接到甲方通知后,按《工伤保险条例》妥善处理,并负责办理申报和理赔事宜。

  (六)对劳务人员给甲方造成的经济损失,乙方应积极协助甲方对劳务人员进行索赔。

  (七)乙方应定期或不定期到甲方,了解劳务人员的思想动态、工作表现、遵纪情况以及对乙方的合理要求,乙方尽力提供最佳服务。

  九、合同的变更、解除、终止和续订

  (一)甲乙双方应共同遵守本合同的各项条款。在合同履行期间,未经对方同意,任何一方不得变更或解除;若一方因国家重大政策改变或不可抗力等因素不能履行合同,应及时通知对方,双方通过协商,对合同进行变更或解除。

  (二)本合同期满前_______日,甲乙双方应就本合同是否终止或续订进行协商,并按协商结果办理终止和续订合同手续。如不及时办理终止或续订手续,合同终止后,甲方仍继续使用被派遣劳务人员,则视为续订同一期限的派遣协议,甲乙双方应当及时补办派遣协议手续。

  十、其他

  (一)未尽事宜,法律、法规有规定的,按照相关规定办理无规定的,由双方协商解决。经双方协商一致对本合同进行修改、补充达成的补充协议与本合同具有同等效力。

  (二)双方在履行合同时发生争议,应本着实事求是的精神友好协商解决;协商不成,可向甲方属地仲裁机构提起仲裁或向甲方或乙方属地人民法院提起诉讼。

  (三)本合同正本一式_______份,甲乙方各执_______份。

  甲方:________________________乙方:________________________

  ________年________月________日________年________月________日

  甲方:______________________

  乙方:______________________

  甲、乙双方根据国家法律、法规的规定,就甲方派遣其合同制员工(以下简称劳务人员)至乙方工作之有关事宜,在平等自愿、互信互利的基础上,经协商一致,签订本合同。

  第一条 甲乙双方合作期限

  甲、乙双方合作期限为_______年,自本合同生效之日起计算。

  第二条 劳务人员的派遣

  1、乙方向甲方提出劳务派遣书面申请,经甲乙双方确定后签订本合同。乙方可自行招聘劳务人员,也可委托甲方招聘。

  2、经乙方与求职人员双向选择后,乙方将决定录用人员的名单、工作期限、拟安置的工种、工作岗位及地点、岗位要求、劳务人员在法定时间提供正常工作之情况下的月工资及福利待遇、各项保险、住房公积金额以及劳务人员岗位调整情况等具体列明,以书面的形式提交甲方并作为本合同的附件。

  3、甲方根据乙方提交的有关记载着被乙方决定录用人员的具体名单、工作期限、工资福利待遇等书面材料,分别与录用的人员签订劳动合同,建立劳务人员档案,办理缴交社会保险、退工、工伤等手续。

  第三条 劳务人员的工作期限

  1、劳务人员的工作期限自劳务人员应向乙方工作报到之日起至工作期限届满且劳务人员与乙方办妥交接手续止。

  2、劳务人员的试用期包括在工作期限内。工作期限在六个月以下的,试用期不得超过十五日;工作期限在六个月以上一年以下的,试用期不得超过三十日;工作期限在一年以上两年以下的,试用期不得超过六十日。乙方对同一劳务人员只能试用一次。

  第四条 劳务人员的工资、社会保险及福利待遇等

  1、劳务人员在法定时间内提供正常劳动的情况下,试用期月工资与试用期满后的月工资由甲方与劳务人员具体协商确定并书面载明作为本合同的附件,工资标准的确定应符合规定要求。乙方需要劳务人员延长工作时间的,应采用面洽或预先告知等适当方式与劳务人员进行协商,并依法给付加班工资。

  2、甲方依照厦门市有关社会保险规定的标准,为劳务人员缴纳的养老、失业、医疗、工伤、生育保险、特种行业保险和住房公积金等费用由乙方承担。

  3、乙方应于每月_______日前向甲方逐月支付应付给劳务人员的工资和应缴纳的社会保险费、住房公积金。当月_日前报到的劳务人员的工资按全月标准支付;当月_______日后报到的工资按半月标准支付,但社会保险费和住房公积金需按全月标准支付。因劳务人员报到日期的原因而致乙方未能及时给付劳务人员第一个月工资及社会保险费的,乙方应于次月_______日前一并补足支付给甲方。甲方根据乙方提供的劳务人员当月的工资清单及社会保险、住房公积金额,在次月_______日前支付给劳务人员,并负责办理劳务人员社会保险费、住房公积金缴交手续。根据岗位考核,个人工资有出人的,在本人下月工资中进行清算。

  4、劳务人员在工作期限内发生工伤或其他事故,乙方负责抢救,并及时通知甲方。甲方负责办理工伤保险待遇的申请手续。除由社会保险机构承担劳务人员和第三人的部分保险待遇外,其余应由甲方向劳务人员和第三人承担的各种相关费用由提供岗位的乙方承担。

  5、乙方应按照国家有关规定为劳务人员提供安全、卫生的工作环境及劳动条件,保障劳务人员的工作安全。

  6、乙方可根据需要对劳务人员进行业务和技能方面的培训,其培训费用由乙方和劳务人员直接商定。

  7、劳务人员在乙方工作期间享有法定的节假日、婚假、产假等待遇。

  第五条 甲方的管理费收取

  1、乙方依据甲方实际派遣的劳务人员人数,按月向甲方给付劳务人员管理费。乙方使用派遣人员在_______人以下的,管理费标准为每人每月元;人以上人以下的,管理费标准为每人每月_______元;_______人以上的,管理费标准为每人每月_______元。当月_______日前向乙方报到的劳务人员当月管理费按全月的标准计算;当月_______日后向乙方报到的劳务人员,当月管理费按半价支付。

  2、乙方应在每月_______日前将甲方上月应得的劳务管理费和劳务人员上个月的养老、失业、医疗、工伤、生育保险、特种行业保险和住房公积金等费用汇人甲方指定的银行账号。因双方与劳务人员均可谅解的原因而致乙方未能及时向甲方给付的各项费用,乙方应于次月_日前一并补足支付给甲方。

  第六条 劳务人员的教育管理

  1、乙方负责教育、管理在乙方工作的劳务人员,甲方予以配合。

  2、乙方遵照国家法律、法规及本单位的实际情况,制定教育和管理劳务人员的规章制度并书面告知劳务人员,该规章制度应提供给甲方备案。

  3、乙方应加强商业秘密保密措施。劳务人员和甲方有义务保密,不得泄露。甲方违反保密义务对乙方造成损失的,甲方承担赔偿责任;劳务人员违反保密义务对乙方造成损失的,由乙方直接追究劳务人员责任并承担岗位管理不善责任。

  第七条 劳务人员工作期限的解除

  (一)协商解除劳务人员工作期限。

  1、甲、乙双方经协商一致,并征得劳务人员同意,劳务人员的工作期限可以提前解除。乙方提出并经各方协商一致解除劳务人员工作期限的,甲方因此与劳务人员解除劳动合同并向劳务人员给付应给付的经济补偿金而产生的一切相关费用由乙方承担。

  2、劳务人员以书面形式提前_______天通知甲方决定不在乙方工作的,或劳务人员不同意乙方调换工作岗位、工种或加大工作强度而决定不在乙方工作的,乙方同意与甲方解除劳务人员的工作期限,但乙方可要求甲方在_______日内补充新的劳务人员至乙方工作。

  (二)乙方解除劳务人员的工作期限。

  1、劳务人员发生下列情形之一的,乙方应及时向甲方反映,经甲方核实后,乙方可以随时书面通知劳务人员与甲方解除劳务人员工作期限,向甲方退回劳务人员,并可就劳务人员的过错行为所造成的损失向劳务人员主张赔偿:

  (1)在试用期间被证明不符合录用条件的;

  (2)严重违反乙方规章制度或劳动纪律的;

  (3)严重失职,营私舞弊,泄露商业秘密,对乙方造成重大损害的;

  (4)被依法追究刑事责任或劳动教养的;

  (5)有侵占财产、盗窃、赌博、打架斗殴等行为之一的。

  2、劳务人员发生下列情形之一的,乙方应及时向甲方反映,经甲方核实后,乙方可以提前_______日以书面形式通知甲方及劳务人员解除劳务人员的工作期限,并向甲方退回劳务人员甲方因此与劳务人员解除劳动合同并向劳务人员给付应给付的经济补偿金等而产生的一切相关费用由乙方承担。

  (1)劳务人员患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事乙方另行安排工作的;

  (2)劳务人员不能胜任乙方安排的工作,经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的;

  (3)乙方决定录用劳务人员时所依据的客观情况发生重大变化,致使乙方无需再录用劳务人员,经甲、乙双方及劳务人员协商不能达成新合意的。

  (三)乙方不得解除劳务人员工作期限。

  劳务人员发生下列情形之一时,乙方不得提前解除劳务人员的工作期限并向甲方退回劳务人员,否则,甲方因此与劳务人员解除劳动合同并向劳务人员给付应给付的经济补偿金及赔偿金等而产生的一切相关费用均由乙方承担:

  (1)患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的;

  (2)患病或者负伤,在规定医疗期内的;

  (3)女职工在孕期、产期、哺乳期内的。

  (四)甲方解除劳务人员工作期限。

  1、劳务人员在试用期内决定不在乙方工作的,甲方可随时提出与乙方解除劳务人员工作期限。乙方应按劳务人员实际工作天数向甲方给付劳务人员工资、社会保险费用及甲方应得的管理费等。

  2、乙方以暴力、威胁或者非法限制劳务人员人身自由的手段强迫劳务人员劳动,或未按照国家有关规定提供劳动条件的情形而使劳务人员决定不在乙方工作的,甲方有权与乙方解除劳务人员工作期限。甲方因此与劳务人员解除劳动合同并向劳务人员给付应给付的经济补偿金等而产生的一切相关费用由乙方承担。

  3、乙方没有按照本合同约定及时向甲方给付劳务人员工资、社会保险费、管理费及档案管理费等各种费用时,甲方有权与乙方解除劳务人员工作期限。甲方因此与劳务人员解除劳动合同并向劳务人员给付应给付的经济补偿金等而产生的一切相关费用由乙方承担。

  甲方与劳务人员签订的劳动合同,未经协商一致乙方不得变更,劳务人员与甲方发生劳动争议,经相关机构处理应支付给劳务人员的一切费用,如果是由乙方原因造成的,全部由乙方支付。

  第八条 离职手续

  在劳务人员的工作期限解除或终止时,甲方应督促劳务人员与乙方办妥离职交接手续,交还从乙方领取的物品等。因乙方原因拖延办理解除或终止手续的,一切责任由乙方承担。

  第九条 违约责任

  1、任何一方违约而给对方造成损失的,均应向对方承担赔偿责任。

  2、乙方未按合同约定及时向甲方给付劳务人员工资、社会保险费用、住房公积金、管理费等,甲方未按合同约定及时给付劳务人员工资、缴交社会保险费和住房公积金等,均按涉及金额的_______编加收日滞纳金,过错方还应承担因此而被社会保险基金

  征缴部门、住房公积金征缴部门征收的罚款、滞纳金等费用。

  3、乙方违约解除劳务人员工作期限的,除应承担甲方因此与劳务人员解除劳动合同并向劳务人员给付应给付的赔偿金等而产生的一切相关费用外,还应向甲方给付就该被解除劳务人员在剩余工作期限甲方应可收取的管理费及档案管理费之总额。

  第十条 争议解决

  甲、乙双方在履行本合同的过程中发生争议,应协商解决。协商不成,可提交司法解决。

  第十一条 双方认为需要约定的其他事项

  ______________________________________________________________________。

  第十二条 其他

  1、本合同未尽事宜,双方可协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

  2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。一式四份,甲、乙双方各执二份。

  甲方:________________________乙方:________________________

  ________年________月________日________年________月________日

劳务的合同12

  甲方(用人单位)名称: 法定代表人或委托代理人 联系电话注册地址

  乙方(劳动者)姓名: 联系电话

  根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。

  第一条 合同期限

  甲、乙双方选择以下第 种形式确定本合同期限:

  一、固定期限:自 年月日起至年月 日止。

  二、以完成一定工作(任务)为期限:自年月 日起至 工作(任务)完成时终止。

  第二条 工作内容和工作地点

  甲方招用乙方在 (项目名称)工程中,从事 岗位(工种)。乙方的工作地点为。

  甲方根据工作需要,可以对乙方的工作岗位(工种)和工作地点予以变更。

  第三条工作时间和休息休假

  甲乙双方协商执行以下第 种工时制度:

  一、执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时。每周休息日为 。

  二、经当地劳动行政部门批准,执行以 为周期的综合计算工时工作制度。

  三、经当地劳动行政部门批准,执行不定时工作制度。

  甲方因施工建设需要,商得乙方同意后,可安排乙方加班。甲方需按约定支付加班工资。

  第四条劳动报酬

  一、甲乙双方采用以下第 种标准核算乙方工资:

  (一)月工资元。

  (二)日工资元。

  (三)计件工资。计件单价约定为 。

  二、甲乙双方选择下列第 种方式结算工资:

  (一)按月结算。每月 日前结算。

  (二)按照“月预付,季结算”的方式结算乙方工资。每月日前预付工资 元,每季度最后一个月 日前结算工资。

  三、甲乙双方选择下列第 种方式支付工资:

  (一)乙方本人直接领取。

  (二)甲方通过银行将预付或结算的工资划入乙方的'银行卡账户。

  乙方银行卡开户行名称,账号。

  四、甲方生产经营任务不足,乙方待岗,甲方向乙方支付的生活费为 元。待岗期间乙方仍需履行除岗位工作外的其他义务。

  第五条 社会保险和福利待遇

  合同期内,甲、乙双方依法参加当地政府规定的法定社会保险,并按时缴纳各项社会保险费,其中乙方应缴纳部分由甲方从乙方工资中代扣代缴。其他保险和福利待遇约定如下: 。

  第六条 劳动保护和劳动纪律

  一、甲方根据国家法律和有关规定为乙方提供安全卫生的劳动条件,发给乙方必要的劳动保护用品。

  二、乙方应遵守甲方依法制定的操作规程、规章制度和劳动纪律,认真履行岗位职责,服从管理,按时完成工作任务。

  三、甲方有权依据国家和威海市有关规定及企业的规章制度和劳动纪律对乙方实行管理。乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位依法制定的规章制度,给予相应处理。

  第七条 解除和终止

  本合同的解除或终止,依《劳动合同法》规定执行。

  第八条 劳动争议处理

  甲乙双方因执行本合同发生劳动争议时,应协商解决;协商不成,可依照《劳动争议调解仲裁法》的规定通过申请调解、仲裁和提起诉讼解决。

  甲方专职劳资纠纷调处负责人姓名 ,办公地点 。联系电话。

  第九条 甲乙双方约定的其他事项。

  第十条 其他事项

  一、本合同未尽事宜按国家和威海市有关规定执行。

  二、本合同甲乙双方签字盖章后,双方必须严格遵照执行。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公 章)

  法定代表人或委托代理人(签字或盖章)

  乙方(签字或盖章)

  签订日期: 年月日

劳务的合同13

  甲方:

  乙方:

  签订日期:20__年__月__日

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

  1、劳动合同双方当事人基本情况

  甲方:

  法定代表人:

  地址:

  乙方:

  身份证号码:联系电话:

  户籍所在地

  现居住地

  2、合同期限:按下列为本人的劳务期限。

  (1)经甲乙双方协商同意,合同期限从__年__月__日至__年__月__日,合同期限。

  (2)经甲乙双方协商同意,合同期限为无固定工作时间,必须按照公司的相关管理要求完成所划定的工作区域,合同期限。

  3、工作内容和工作地

  (1)根据甲方工作需要,乙方同意从事劳务工作,担任职务。工作地点位于:。

  (2)工作内容:根据甲方指划清扫保洁范围为街道安排的路段、区域环境卫生,完成街道安排的其他工作

  4、工作要求

  (1)街道环卫工人、保洁员必须严格遵守工作纪律,严格按照街道要求准时上下班,严禁顶岗、代岗、替岗、脱岗,严禁在工作期间无故旷工,

  否则,发现第一次顶岗、代岗、替岗、脱岗、无故旷工扣除当日工资,发

  现第二次,当矿工半月处理,扣除半月工资,情节严重给予辞退。

  (2)保洁制度实行“每天至少1次普扫,全天保洁”制度,工作时间为:

  。

  (3)着装要求:必须穿着统一发放的环卫工作服和工作帽

  5、劳动报酬:乙方的劳务报酬为甲方的指定划分区域或揽包区域的工作任务,劳动报酬造成为:,(不得低于当地政府颁布的/元/小时最低工资标准)。

  6、甲方每月日前以法定货币形式足额支付乙方劳务费。

  7、甲方在法定休假日安排乙方在工作区域及揽包区域以外区域加班工作的,甲方必须支付不低于乙方劳动报酬平均每小时工资标准按国家规定执行(具体)。

  8、社会保险待遇:。

  9、乙方可依照国家和地方有关规定。

  10、甲方依照国家和地方规定,为乙方办理,乙方在合同期内因工负伤享受待遇(如发生意外本人接受国家法律、法规及保险所赔付款项)。

  11、劳动纪律:甲方必须按照国家及当地行业规定安排工作,乙方不能擅自违反各项规定做有损国家及甲方利用的违法工作。

  12、甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示。

  13、乙方应遵守甲方制定的规章制度;严格遵守甲方的各项规定工作;爱护甲方的财产,遵守行业职业道德;积极配合甲方工作。

  14、乙方违反劳动纪律,甲方可以解除本合同。

  15、劳动合同的变更、解除、终止、续订

  (1)甲乙双方在任何情况下可以解除劳动合同,但必须提前10天以书面形式通知对方。

  (2)本合同期满,劳动合同即终止,乙方自愿不向甲方以任何要求提出补偿。甲乙双方根据工作需求,可以续订劳动合同。

  (3)本合同期满后,未办理终止劳动合同手续仍存在劳动关系,双方应及时办理劳动合同终止或延续手续。

  16、经济补偿与赔偿

  (1)甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的,以及拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的,除在规定的时间内全额支付乙方工劳务酬外,还需加发相当于劳务报酬百分之二十五的经济补偿金。

  (2)甲方支付乙方的劳务报酬低于当地最低工资标准的,要在补足低于标准部分的同时,另外支付相当于低于部分百分之二十五的经济补偿金。

  (3)乙方违反规定或本合同的.约定解除本合同,给甲方造成直接经济损失的,乙方应按国家和自治区有关规定给予赔偿。

  (4)因甲乙任何一方的过错造成合同不能完全履行,由过错方承担违约责任,向对方支付违约金或损失赔偿金按损失的百分之五十赔偿。

  (5)乙方在规定时间内,因原发性疾病或其他突发性疾病的,甲方视情况给予一定的补助,并协助和配合乙方办理相关手续;但必须符合国家的相关法律、法规所规定的条款。

  17、违反劳动合同的责任:

  18、其他违约责任:

  19、双方约定的其他事项:

  20、劳动争议处理

  (1)因履行本合同发生的劳动争议,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

  (2)当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

  21、本合同未尽事宜,双方可另协商解决;与今后国家法律、行政法规有关规定相悖的,按有关规定执行。

  22、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(盖章):乙方(签章):

  法定代表人或(委托代理人):(签章)

  __年__月__日

劳务的合同14

  甲方:

  乙方:

  为满足甲方承建宜君县福地湖旅游公路工程(宜君县交通运输局项目 )的施工合同,确保完成施工质量和进度等因素应甲方需要,乙方同意就该标段的路基土石方工程施工管理任务向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务,按照中华人民共和国和合同法《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:宜君县福地湖旅游公路工程

  1.2 工程地点: 宜君县城关镇后牛家庄

  1.3 工程内容: K14+782.347-K20+198.033路基工程及结构工程

  1.4 工作范围:路基工程的挖方、填方;涵洞工程;防护工程 工程管理及内业资料部分

  1.5 工程期限: 六个月

  计划开工日期:20xx年**月**日

  计划竣工日期:20xx年**月**日

  总日历工期:180 天

  正式开工日期:以业主指定的开工通知为准。

  1.6合同价款:本合同为综合价合同;总价为人民币贰拾万元整(¥200000)另奖励基金贰万元整(¥20000),作为工程合同工期内完成顺利的奖励,非乙方原因除外,如乙方在合同签订后2天内根据甲方要求组织人员进场并上报业主,甲方应及时予以认可,工程施工过程中发生人员变更时,甲方应及时书面通知乙方,乙方在接到甲方的书面通知后7日给予书面答复,甲方收到通知7天后完成审批批复,按批复后的变更金额修改合同价款;

  1.7承包方式:本合同是以劳务分包, 费用支付方式:合同签订后,支付预付款人民币贰万元(¥20000),每月结算以实际完成施工项目按工程量清单计量后支付比例支付劳务费用,首次支付费用时扣回除预付款,如遇业主原因未进行工程计量与支付,甲方不能以此为由支付乙方费用,否则应承担违约金,违约金为合同的10%;

  第二条合同文件组成和解释顺序

  合同文件由以下列几项组成,并按其组成顺序解释

  1)本合同

  2)协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

  3)工程量清单或确定工程造价的工程预算书、甲方提供是设备物资明细表和图纸;

  4)甲乙双方管理人员名单

  第三条 施工图纸

  甲方在开工前,向乙方提供施工图纸一套

  第四条甲方负责人 丁文涛

  第五条乙方负责人 刘刚伟

  乙方派出的所有技术管理人员均应具备与本工程相应的资历和经验;未经甲方批准不得更换和擅离工地;当工程已进展到收尾阶段或其它原因需要撤离或更换任何管理人员时应在满足工程管理的前提下进行,并提前7天以书面形式报告甲方。

  第六条甲方责任及权利

  6.1甲方根据合同书及业主要求对施工现场项目部驻地建设,中心实验室建设等负责;

  6.2 甲方负责项目部内部管理一切办公用品、后勤费用;负责项目部生活临时设施场地,协调解决施工及生活用水、电源,交由乙方使用。

  6.3甲方负责机械设备的配备数量及燃油的供应,应确保工地正常使用,乙方负责设备的施工现场的'调配,保证工程的顺利开展;

  6.4甲方负责对本合同承包范围内的工程队伍进行审核,必须组织自有成建制并具有相应资质证书的施工力量投入施工,现场接受乙方管理人员的管理;自觉遵守法律法规及乙方的工地施工现场的有关规章制度;

  6.5科学安排物资计划,投入足够的人力、物力,保证工程按期完成;

  6.6甲方为乙方的车辆提供燃油及因工作需要发生的车辆通行费;

  6.7因乙方原因人员不能按时到场开工或竣工,责任由乙方承担;

  第七条乙方责任及权利

  7.1乙方组建与工程相适应的项目管理人员,对工程实行全面管理,

  并负责编制施工组织设计,组织现场施工技术交底,统一安排技术档案资料的收集及交工验收。

  7.2负责对工程质量监督、检查和指导;组织分部分项工程、单位工程验收和负责向业主报验;

  7.3乙方负责审定编制的工程预、结算,及各种计划、报表,按合同规定办理计量及支付上报甲方;

  7.4负责与业主、监理设计及有关部门的联系,协调现场有关单位的关系

  7.5负责施工技术方案的编制,严格按照设计图纸,施工验收规范有关技术要求及施工组织总设计精心组织施工队伍施工,确保工程质量达到优良等级;

  第八条安全施工

  8.1乙方要求施工队伍负责自己机械安全机构和专职安全人员,制定安全施工责任制度确保本工程实现零伤亡安全事故的安全目标;

  8.2甲方应要求施工队伍按有关规定严格采取有效的安全防护措施,在合同执行期内如发生安全事故,并自行承担全部责任及经济损失(包括各项罚款)。

  第九条 材料设备供应

  9.1本工程所需要的炸药、雷及土工织物等由甲方供应到施工现场使用地点并交付乙方使用;

  9.2 为确保工程质量,避免发生浆砌工程常见的偷工减料现象,施工队伍绝对服从乙方现场人员的管理;

  9.3本工程所需的所有机械设备均委托乙方根据施工实际需要自行配置调配,保证能满足施工需要,所发生的费用甲方负责。

  第十条 有效签字权的确认

  10.1只有项目经理签发的资料才可以作为质量评定和工程计量(或结算)的依据,项目其他人员的签字一律无效。

  第十一条争议的解决

  双方在本合同执行过程中发生争议,应本着友好合作的态度实事求是的原则协商解决;协商不能达成一致意见时由乙方所在地法院管辖解决争议。

  第十二条

  12.1合同生效日期:乙方加盖甲方认可的印章、甲方加盖合同专用章并双方签字后生效。

  12.2合同失效日期:工程完工办清财务手续后,本合同失效。

  第十三条合同份数

  本合同正本两份,双方各执一份,副本二份;甲方收执一份,乙方收执一份。

  本合同签订日期:

  甲方: 乙方:

  住所: 住所:

  公司经理或委托代理人: 法定代表人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  邮政编码: 邮政编码:

劳务的合同15

  上诉人(一审原告):_________________身份证号:_______________

  住所地:_________________

  被上诉人(一审被告):_________________

  ※※保险销售服务(上海)有限公司

  住所地:_________________

  法定代表人:_________________

  电话:________________

  上诉人因与被上诉人劳动合同纠纷一案,不服无锡市※※区人民法院于20__年1月9日作出的(20__)※※民初字第※※号《民事判决书》,现提起上诉。

  上诉请求:_________________

  1、请求依法撤销(20__)※※民初字第※※号《民事判决书》,对本案予以改判;

  2、请求判决被上诉人支付拖欠的工资6万元、支付未签订书面劳动合同的双倍工资5.4万元、支付违法解除劳动关系的赔偿金1.2万元、支付上诉人工作期间业务发展费用报销款9107.53元,合计:_________________¥135107.53元

  3、本案诉讼费由被上诉人承担。

  上诉理由:_________________

  一、关于《※※保险股份有限公司审计工作底稿》、《20__年预算表-管理营运费用》认定错误。

  一审中查明:_________________蔡※※为被上诉人的高管,职务为市场总监兼业务管理部负责人;王※※系被上诉人工作联系人,公司的多份文件中皆列明其身份。

  被上诉人一审提交的关于与蔡※※解除劳动合同的《协议书》载明:_________________双方劳动关系自20__年4月30日起协商解除,而上述“工作底稿”系20__年4月16日由蔡※※签署,蔡※※签署的行为属于职务行为,对“工作底稿”中的内容的确认系代表被上诉人的确认。

  王※※于20__年11月1日转发的电子邮件,附件为“_____20__年预算”(含《20__年预算表-管理营运费用》),邮件正文中说到:_________________“根据董事长11月1日的会议精神,20__年度的预算略有变化,以这套表式为准”,该预算表在上诉人与蔡※※的邮件往来中也进行过确认,显然,该预算系公司行为,此后上诉人又从被上诉人处用优盘再次拷贝下这个预算表,打印后作为证据在一审时提交。

  上述两份证据原件系被上诉人持有,被上诉人对工作底稿及预算表中的内容予以否认,违背了禁反言原则及诚实信用原则,是滥用抗辩权的行为。同时,依据最高院民诉证据规则第75条规定:_________________“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立”。

  一审法院却认定上诉人不能提交原件,承担举证不能的责任,显然是未查明事实,枉法裁判。

  二、关于上诉人的工资标准认定错误。

  一审法院直接采用无锡市最低工资标准作为上诉人的工资标准,事实未查明事实,法律适用错误。

  一审中被上诉人提交的证据《直销营业部负责人岗位聘任协议》及《保险营销员合同书》,经查明因被上诉人未签署盖章,还未生效。而上述预算表中的“20__年度预算编制说明”第3条“管理费用中的人事费用是指从事行政管理责能人员的工资总额,包括各类社保、公积金及计提的三金”,预算“项目明细”中又列出了“员工工资”、“劳务用工费”、“负责人津贴”、“业务发展费”等一系列组成内容及标准。

  但一审法院却以两份未生效的合同来确认上诉人的收入组成,并要求上诉人对其进行举证,全然不顾上诉人的双重身份——“营业部负责人”兼“保险营销员”,并对公司作出并确认的预算表中关于上诉人的收入组成及标准不予理涉,裁判严重错误。

  上诉人一审中主张了自己的工资标准,同时,上述工作底稿及预算表中明确记载了上诉人开始两个月工资为¥6000/月,此后为¥12000/月。但被上诉人对此均不予认可。

  依据最高院民诉证据规则第6条“在劳动争议纠纷案件中,因用人单位作出开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生劳动争议的,由用人单位负举证责任”,依法应当由被上诉人举证是否发放工资及发放金额。

  同时,劳动部《工资支付暂行规定》第6条规定:_________________“用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单”。

  因此,劳动者工资支付凭证的.制作和保存是用人单位应承担的一项法定义务,该项法定义务不因任何事由而免除,一审法院应当根据上述规定要求用人单位提供劳动者的工资支付凭证,以查明劳动者真实的工资收入及标准。

  最高院民诉证据规则第75条规定:_________________“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立”。

  综上,一审法院依法应当推定上诉人主张的工资标准成立。

  三、被上诉人违法解除双方的劳动关系,上诉人依法应获得经济赔偿金。

  一审法院未查明事实的情况下得出“无证据证明双方劳动关系解除”的结论,同时也以此结论作为不支持经济赔偿金的理由。

  上诉人一审诉讼中主张是被上诉人违法解除了双方的劳动合同关系,因为被上诉人停止了设立之中的无锡营业部,同时也未向上诉人提供其他工作岗位,事实上解除了双方的劳动关系;一审中,被上诉人的答辩时甚至认为双方自始就没有建立过劳动关系,并且被上诉人提交的证据之一《关于※※保险公司销售服务(上海)有限公司停止经营的通知》也载明:_________________“各分支机构所有员工停止上班,并按有关规定办理相关离职手续”,由此可见,被上诉人提交的证据也证明了上诉人的主张是属实的、无争议的。一审法院却武断的作出判断。

  显然,一审法院未查明事实,适用法律错误。

  四、被上诉人应当向上诉人支付上诉人垫付的应报销业务费用。

  一审中,上诉人要求被上诉人报销垫付的业务费用,被上诉人不予认可。

  但是,上述工作底稿中被上诉人已经明确上诉人已经将票据提交被上诉人,且对用途及发生时间进行筛选,剔除不能报销的费用后,确认应报销款项为¥9107.53元。同时,被上诉人一审中提交的证据之一《工作了结的说明书》中也载明了上诉人垫付的业务费用未得到报销,说明被上诉人对此事实是认可的。

  上述工作底稿审计的事项是“资产负债审计”,通俗的说就是被上诉人对外的负债,被上诉人拒绝支付报销的款项,也就是不履行债务,则应当出示报销款项已经支付给上诉人的证据,因为垫付业务费用发生的票据原件已经由被上诉人一方持有。

  一审法院仍然以上诉人未提交业务费用的相关票据为由驳回上诉人要求获得报销款的请求,显然是错误的裁判。

  一审法院在案件事实未查清、法律适用不当的情况下,就草草驳回上诉人相关诉请,实在是有失法律之公允;为维护上诉人的合法权益,特上诉至贵院,以求得到一个公正的判决。

此致

  无锡市中级人民法院

  上诉人:_________________

  _____年_____月_____日

【劳务的合同】相关文章:

劳务合同08-11

劳务的合同03-08

劳务合同[精选]06-09

劳务用工合同(经典)08-20

人员劳务合同05-16

解除劳务合同03-15

工作劳务合同03-15

【经典】劳务派遣合同03-19

培训劳务合同11-24

(精选)装修劳务合同05-28