设计委托书(通用15篇)
在委托人的委托书上的合法权益内,委托人不得以任何理由反悔委托事项。在不断进步的社会中,我们在很多事务中都会使用到委托书,你知道委托书怎样才能写的好吗?下面是小编为大家整理的设计委托书,仅供参考,欢迎大家阅读。
设计委托书1
工程名称:_______
地点:_______
签订日期:_______
发包人:_______
设计人:_______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件以及幕墙、门窗行业的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、设计范围:外立面石材幕墙工程。
4、设计要求:各阶段的设计应符合国家和行业的相关规范、标准。
第二条发包人应向设计人提交的有关资料、文件。
第三条工程时间:_____年_____月_____日
第四条本工程设计收费标准
1、设计费单价30元/m2。
2、设计工程量3400平方米。
3、本合同暂定总价壹拾万贰仟元整(¥102000.00元)。
4、本合同设计单价包干(包干单价包括:设计图纸所需的材料费、人工费、利润、税金及其他费用等),工程量按实计算。单价不包括审图费用,图纸审核费用由发包人负责。
5、施工图晒图超过8份时,发包人应按实支付超出部分的晒图费用。
6、效果图费用另行结算。
第五条设计费支付方式幕墙施工招标结束后,在定标之日起15个工作日内发包人一次性付清。
5.1如发包人交付设计文件、确认时间和设计费超过规定期限,设计人交付设计文件时间顺延。
5.2此图纸在未来施工中标单位确定后,对设计人未中标的部分,则设计人免费参加设计交底、竣工验收等其他现场服务共3人次,超过部分,差旅费、服务费(1000元/天.人)等其他所有费用由发包人承担。
第六条双方责任
6.1发包人责任
6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
6.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,若设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的.定金;若设计人已开始进行工作,发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。工作量不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;工作量超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
6.1.4发包人必须按合同规定支付定金,设计人收到定金的时间作为设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
6.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。
6.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
6.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供住宿和办公场地的便利条件及必要的劳动保护装备。
6.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
6.2设计人责任
6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第三条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
6.2.2结构设计合理使用年限为二十五年。
6.2.3负责该合同项目的设计联络工作。
6.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。
6.2.5设计人交付设计文件后,按规定参加有关部门的设计审查工作,并根据审查结论负责不超出本合同有关条款的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,并按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.2.6在上述工作完成后,合同履行完毕。
第七条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第八条争议
本建设工程设计合同执行过程中如双方发生争执,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,可向设计人住所地人民法院起诉。
第九条合同生效及其他
9.1由于不可抗力或其他因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
9.2本合同双方签字盖章即生效,一式肆份,双方各执贰份。
9.3本合同生效后,双方认为必要时,按规定应到项目所在地县级以上建设行政主管部门规定的审查部门备案,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
9.4双方的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
9.5未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:_______
法定代表人:_______
委托代理人:_______
开户行:_______
账号:_______
电话:_______
传真:_______
日期:_______
设计人名称:_______
法定代表人:_______
委托代理人:_______
开户行:_______
账号:_______
电话:_______
传真:_______
日期:_______
设计委托书2
委托设计方 (以下简称: “甲方”)
受委托方 (以下简称: “乙方”)
甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计,经双方友好协商,签订本合同,作为双方共同遵守的依据。
一、设计明细:
甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计,该工程项目户型 使用面积 平方米。
二、设计费收取:
第一条:本委托设计合同设计费 元/平米计取,设计费总额¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。
第二条:甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%,计¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后,甲方按实地测量面积交纳设计费余款,乙方进行全套图纸的绘制。
第三条:小型公共工程装修项目的设计费或其他方式(非面积单价)计算的设计费,支付方式、比例必须报请设计部经理批准。
三、设计周期:
第一条:乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。
第二条:在甲方确定初步设计方案后,乙方于 天内完成整套图纸的绘制。
四、甲方权利及义务:
第一条:本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。
第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布局图,顶面图,效果图,预算书)已完成的通知后,有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。
五、乙方权利及义务:
第一条:乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计,乙方在约定的期限内完成初步设计方案,并与甲方进行沟通,讨论。初步设计方案确定后,乙方有义务按甲方要求(不得少于2个工作日),在约定的设计时间内完成设计方案。
第二条:按双方约定,工程项目由乙方设计并施工的,在设计完成后,甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款,乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中,负责处理有关图纸内容中一切技术性问题,并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。
第三条:若甲方未委托乙方进行施工,甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务,若甲方有修改需求,可与乙方协商,并交纳 元/次的方案变更费用。
第四条:对乙方设计师所提交的方案,甲方认为与自己的期望值偏差较大,乙方应为甲方更换设计师,但仅限更换一次,且设计周期需顺延。
六、设计方案修改及版权:
第一条:对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的.30%,并同时约定修改文件的提交日期。
第二条:对于两次以上的局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用,并同时约定修改文件的提交日期。
第三条:本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。
第四条:为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。
七、违约责任:
第一条:因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。
第二条:因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金,并将甲方已付的设计费返还甲方。
第三条:如因甲方原因造成本委托终止时,甲方应以已付费用作为违约赔偿,乙方有权不予退还。
八、纠纷解决方法:
第一条:双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下第 种方法解决。
1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。
2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。
第二条:如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。
九、其它:
第一条:本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件,与之具有同等法律效力。
第二条:本合同双方签字(盖章)之日起生效,本合同一式三份,甲方一份、乙方两份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方: 乙方:装饰设计有限公司
代理人签字: 代理人签字:
联系电话: 联系电话:
日期: 日期:
设计委托书3
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点:XX。
2 工程内容:总建筑面积 平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。
3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。
5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、物料进场进行监督检查,和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的`装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;物料供应
1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。
2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
 
;6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计委托书4
准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司:
龙王渠煤炭集装站运煤公路,本路段全长6 Km,根据公路基本建设程序,为尽早完成工程前期工作,现将该路勘察设计任务委托你单位承担,按一阶段施工图设计,并具要求如下:
一、资质要求:
要求资质具有公路设计丙级(含丙级)以上。
二、公路测设等级及设计依据
1、公路等级:按山岭重丘区三级公路设计;
2、设计行车速度为40Km/h;
3、路基宽度12m,路面宽度11。4m,两侧安装路牙石;
4、桥涵设计荷载标准:公路棦蚣侗曜迹?
5、路面计算轴载:BZZ?00;
6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽;
三、其它指标
按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的'恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的要求。
平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限,在保证工程安全的前提下,尽可能多做设计比选,以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查,尽可能就地取材。因考虑是专用公路,公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。
需要注意一下几点:
1)应控制好路基最小填土高度,做好特殊路基处理调查。
2)若用风积沙填筑路基较高时,应考虑边坡稳定问题,以做好路基包边处理。
3)尽量少占耕地,少拆迁房屋,路线经过村庄时,按平面交叉处理。
4)农村公路成直角急转弯如拐点处,如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时,可视具体情况做平面交叉处理,但应设计交通标志,进行限速。
5)做好筑路材料料场及外购材料的调查,与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。
6)做好征地拆迁调查,占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查,调查必须符合规范要求。
关于勘察设计费,另在勘察设计合同中明确。
请抓紧时间做好外业和内业工作,务必于20xx年5月1日前提交设计文件(包括施工图设计预算)6份。
xx集团有限责任公司
20xx年3月28日
设计委托书5
_________设计院有限公司:
我公司拟建设工程,并已与贵司大客户经理取得联系,联系人: ,联系电话: 。现委托贵公司对该工程进行设计,工程主要概况及要求如下:
工程内容:
工程属地(镇街) 的设计
范围和规模:
1、10kV进线设计
2、电房部分的.设计
3、表前部分的设计
设计要求:
符合国家电力行业相关规范
工期初步要求:
我公司提交给设计 院的基础资料,设计所需相关资料,见收资清单
技术联系人:
合同联系人:
备注:
电话: 电话:
传真: 传真:
委托单位: (盖单)
委托日期: 年 月 日
设计委托书6
本委托书声明:我________(姓名)系__________________(建设单位名称)的.法定代表人现授权委托我公司的_________(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。
代理人无转委托权特此委托。
代理人:________ _____
性别 :
年龄 :
身份证号码:
法定代表人:
建设单位:
委托日期:
日期:年 月 日
设计委托书7
委托单位:新世界(沈阳)房地产开发有限公司(以下简称甲方)
受托单位:沈阳市市政工程设计研究院(以下简称乙方)
工程地点:沈阳市王家庄
工程名称:沈阳新世界花园
一.设计内容:
1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计。具体位置详见附图。
二.设计依据:
1.现行国家及沈阳市的有关设计规范、规定。
2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修改规划(982-199-38)(修)。
3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。
4.王家庄围堤护坡工程设计。
三.设计要求:
1.设计应符合国家的有关规范、规定。
2.按照“设计依据”中的文件要求及功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的'原则。
3.提供沈阳新世界花园一期堤外道路路网中线图、平面横断面图和路网竖向设计图。
4.设计文件组成及深度:
⑴设计概要:
a、工程规模及主要工程内容;
b、道路、广场的细部尺寸确定依据;
c、设计横断面与地上杆线、地下管线详细配合情况以及局部地段横断面设计;
d、路面设计高程与两侧建筑物及地形的配合;
e、路面结构组合,路面新材料的选择依据,防治翻浆的措施以及路面逐渐加强的步骤和办法;
f、其它新技术采用情况。
⑵平面(地形)图设计要求:
采用比例1/500~1/1000,包含规划道路中线与施工中线坐标,平曲线要素、机动车道、非机动车道、人行道(边石)、辅路及道路各部尺寸、人行通道的尺寸和位置、道路与沿线相交道路及建筑出入口的处理方式。
⑶纵断面图设计要求:
采用比例纵向1/50~1/100,横向1/500~1/1000,包含设计路面高程交叉道路、尺寸及高程竖向曲线及其要求等。
⑷横断面图设计要求:
采用比例1/100~1/200,图中应表示规划道路横断面图、设计横断面图(不同地段各部)、现状路横断面图以及它们之间的相互关系,大填大挖方的路基设计,地上杆线,特殊路拱曲线大样等。
⑸广场或交叉口(平交)设计(地形)大样图:
采用比例1/200~1/500,表示平面各部详细尺寸、方格线交点高程、设计等高程、停车场位置、中央岛、方向岛、绿化、雨水口和各种管线,交通设施(照明灯杆、护栏、交通标志牌等)的详细位置和尺寸,人行道铺装范围和路面结构。
⑹路面结构图设计要求:
柔性路面结构组合大样,刚性路面结构组合大样、构造大样以及分块大样,防止翻浆措施设计及特殊地区的路面结构大样等。
⑺提供本设计中所采用的所有标准图。
四.设计阶段及设计进度:
1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计时间为 个日历天。
注:上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
五、设计文件要求:
1.提供施工图设计文件: 12套;
2.提供上述相应磁盘文件: 2套。
六、本委托书一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:新世界(沈阳)房地产开发有限公司
年 月 日
乙方:沈阳市市政工程设计研究院
年 月 日
设计委托书8
今委托武夷山建筑设计研究院有限公司进行我公司 项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况:
1、建设单位:
2、项目名称:㎡。 3、建设地点:。
二、总图规划:
1、规划建设用地为 ㎡。
2、本厂区建筑密度为 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。 三、单体工程名称及结构类型: 1、单体类型及结构类型:
1)、1#厂房,采用结构; 2)、2#厂房,采用 结构; 3)、3#厂房,采用结构; 4)、宿舍楼,采用 结构。 2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。 四、设计条件:
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的'具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。 五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。
设计委托书9
甲方:
乙方:
一、设计内容:
1、新世界花园中小学校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。
2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。
二、设计依据:
1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定;
2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求;
3、甲方及政府有关部门的审查意见。
三、设计阶段及设计进度:
1、方案设计阶段: 15 个日历天。
2、初步设计阶段: 15 个日历天。
3、施工图设计阶段:20 个日历天。
注:上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
四、设计要求:
(一)园林专业
1、在甲方提供的建筑平面设计基础上,进行环境方案设计、初步设计及施工图设计,设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。
2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流,通畅合理。
3、地块排水流畅,土方平衡设计合理。
4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的实际情况,应根据现场情况综合考虑。
5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。
(二)电气专业
1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室,电源数量根据设计院要求确定。
2、照明配电用的`各种箱体应尽量放置在地下室,各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。
3、电力电缆(电线)在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。
4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器,各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。
5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色,光源的选择应尽量采用节能灯。
6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的有关要求。
7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。
(三)给、排水专业
1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。
2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点,应放独立阀门控制。
3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。
4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。
(四)其他
1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。
2、施工中发现与设计有关的问题(含变更)须及时解决。
五、设计文件要求:
1、方案设计阶段:
⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套,装订成册。
⑵提供环境总平面图图板。
⑶提供设计估算2套。
⑷提供上述相应磁盘文件2套。
2、初步设计阶段:
⑴提供初步设计文件8套。
⑵提供设计概算2套。
3、施工图阶段:
⑴提供工程装饰材料实物样板2套。
⑵提供施工图设计文件12套。
⑶提供上述相应磁盘文件2套。
六、本委托书一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:新世界(沈阳)房地产开发有限公司
年 月 日
乙方:沈阳市园林规划设计院
年 月 日
设计委托书10
xxx有限公司:
由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段,即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设,现特委托贵司进行深加工项目设计,同时,因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下:
一、项目名称:
xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。
二、厂址选定:
利用原片成品库和碎玻璃堆场地段,请另外规划碎玻璃堆场。
三、项目性质:
新建。
四、生产线规模:
生产线
两条深加工生产线
规模
2×14000O/天
总产能
一千万平米/年
产品品种
超白压延玻璃
产品厚度
2.5~ 4mm
五、相关基本建设条件:
1、玻璃原片:原片从冷端经叉车转运至深加工车间;
2、供水:采用城市自来水或厂区自备深井水,并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;
3、供电:厂区开闭所10KV供电,需设计深加工车间变电所;
4、排污:设计磨边污水处理系统;
5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑,装车同时考虑行车和叉车两种方式。
六、生产线配置要求:
1、磨边:如无更合适的'建议采用佛山保特罗磨边机;
2、镀膜:如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;
3、钢化机组:如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品;
4、上下片机:如无更合适的建议采用国产机械手;
5、其它设备:选用国产主流厂家产品;
七、项目需重点突出的三个方面:
1、绿色环保:污水排放必须达标;
2、产品品质:高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;
3、工艺流程尽量合理,减少运行费用。
八、工程进度:
1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;
2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;
3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;
4、各专业施工图8月底前分批提交。
九、请贵司根据以上要求,于20xx年7月18日前派出相关专业工程师到厂进行设计联络,以便设计工作顺利开展。
感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!
委托人:
20xx年xx月xx日
设计委托书11
一、项目简介:
1、项目规模:该项目为年产1000万吨的大型煤矿,设计服务年限为120年,地面上配套有与煤矿相同生产能力的选煤厂,煤炭运输采用铁路运输,项目划分了主要生产、辅助生产、行政办公生活三个功能区,工业场地呈正南方向布置大约成正方形南高北低,南北方向长530米,占地面积为26.5hm2,煤矿主入口大门位于厂区正南方向,入口处进场道路路面宽21.5米。
2、项目位置:小纪汗煤矿厂区位于陕西榆林市榆阳区小纪汗乡境内,地处黄土高原毛乌苏沙漠边缘,距榆林市区30公里,交通比较便利。
3、区域环境:该项目区属典型的半干旱、半沙漠高原大陆性气候,四季分明,基本特征为春季干旱多风并伴有沙尘暴,夏季炎热,秋季凉爽多雨、冬季寒冷干燥,多气候干燥,昼夜温差大,冰冻期长,每年份10月降雪,次年3月解冻,无霜期约150—180天,最大冻土厚度为1.42米,年平均气温±8℃,最高气温36.7℃(7月),最低气温-29.7℃(12月),日温差达15-20℃,最大风速18.7m/s,最大风力8级以上,年均降水量279-541mm,较集中于7-9月份,约占全年的30%,年平均蒸发量1720-20xxmm土壤贫瘠,该区域内植被比较稀疏。
二、设计依据
1、小纪汗煤矿工业厂区总平面布置图。
2、小纪汗煤矿厂区鸟瞰效果图。
3、公寓、办公楼、食堂及联建单体建筑物效果图。
4、本设计委托书。
三、设计主导思想:
本工业场地设计以简洁、大方;美化环境;体现绿化与厂区建筑相互融合,相辅相成的原则。使环境成为公司文化的延续,整个厂区要充分发挥绿地效益,绿化率不小于30%,满足厂区员工的不同要求创造一个幽雅的环境,美化环境、陶冶情操,坚持“以人为本”,充分要体现现代结合古代的生态环保型设计风格。植物配置要以可净化厂区污染气体及风尘的乡土树种为主,疏密适当,高低错落,形成一定的层次感;色彩丰富,主要以常绿树种作为“背景”,四季不同花色的花灌木进行搭配,广泛进行垂直绿化以及各种灌木和草本类花卉加以点缀,使厂区达到四季常绿,三季有花。厂区道路以总平面图中主干道为主其它辅助道路、小径要力求通顺、流畅、方便、实用。并适当安置园林小品,小品设计要力求在造型、颜色、做法上有新意,周围的绿地不仅可以对小品起到延伸和衬托,又独立成景。绿化景观设计要围绕我厂区文化的内涵,营造出“五境”即“品味高雅的文化环境,严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的'生态环境做到“移步异景”,充分体现出榆横煤电有限公司的景观特性。
四、具体规划设计要求
通过主导思想,把本厂区设计成为一个真正的花园园林式厂区,按照整个厂区的布局与不同功能的划分分为几个区段,每个区段体现不同的景观风格,以办公楼、公寓楼为中心景观,其它区段根据中心景观进行配景。
1、办公楼前广场作为整个矿区中心景观,广场占地近13000平方米,位于厂区主入口至办公楼之间,这里与进场道路相互连接、相互透视,也是本厂区职工上下班的密集地和外来客人入矿的第一印象场所,设计要意在表现企业发展的特色文化,企业的精神,及表达一定的地域文化,展示我矿对外的一个形象。广场内要设计灯光喷泉,以华电煤电一体化为形象的中心主题雕塑体现煤电一体化的前景,供人休闲娱乐的场所,树木配置以常绿为主。
2、厂区主大门的设计要以办公楼及前广场为背景,风格以现代建筑为主,人车分流,与前广场、进场道路成呼应关系,形成一个整体,并且要厚重、大气,具有强烈的视觉冲击力,体现煤电一体化的内涵。大门周边与进场道路合成一个小型广场,提供人流和车辆足够的集散空间。
3、生活区为我矿区工人休闲、娱乐场所,公寓楼前区要设计雕塑,意在表现企业的精神面貌,反映当代煤矿工人的风采,具有时代特征。公寓楼间配有各式各样的健身器材、羽毛球场地,具有现代装饰风格的花架走廊及凉亭,水系相互环绕。
4、污水处理厂与办公楼前广场间设计一座灯光塑胶体育场。
5、产品仓与办公楼前广场间设计不规则型人工湖与污水处理厂连接,湖边仿古连水走廊凉亭,卵石小径,岸与岸拱形小桥,与中心广场喷泉、公寓楼水系形成循环水系,可处处时时都能听到潺潺的小溪流水声音,西南山头设计一座意在提升企业形象或展现企业精神面貌的现代雕塑,站在山头可一眼观赏到前广场全部景色。
6、根据厂区不同功能的划分以道路为界,树种区分各功能区,每到一处可观赏到不同的树木景色。
7、围墙内侧栽植以防风、防沙的高干乔木并栽有伏墙植物。
8、前广场与生活休息区域道路、广场以花岗岩、广场砖、马路砖等进行铺贴。
9、前广场与生活休息区设计要有背景音乐。
10、以景观为背景统一布置厂区灯光(含路灯、庭院灯、围墙等)
11、植物配置需大树在上,中树居中承上启下,小树小灌木地被衬垫。
12、煤矿进场路与榆乌路接口处设计立体式大型钢架结构艺术造型,设计方案要规模宏大,与周围环境相协调,动静结合,可展示企业文化形象,采用新材料和新灯光设备,兼顾白天和夜间的视觉效果。
13、进场路K5+600至K6+000两侧20米范围利用场地现状,结合地方文化特色,以各种树木为主通过点、线、面的处理手法,创造四时美景,营造热烈欢饮的迎宾气氛。
五、成果要求:
1、设计综合说明书,每一区段的设计意境。
2、景观设计总平面定位图
3、景观分析图、透视图、意向图
4、彩色效果图及大门效果图
5、绿化分析及系统图
6、水体分析图
7、投资估算及经济指标分析
委托单位:
年 月 日
设计委托书12
甲方:_________
乙方:_________
甲方委托乙方为其设计制作电路,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:
1、在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书,明确设计制作电路的功能,各项参数等;该任务书作为乙方设计制作电路的依据。
2、在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。
3、在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表,并详细介绍相关事项。
4、协议变更终止
(1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用,并支付乙方相应的`劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。
(2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用,并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
(4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。
(5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处理。
5、付费方式
(1)按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表,甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。
(2)本协议书签定后的_________个工作日内,按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表,甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2,计_________元,否则,按甲方终止协议处理;在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时,甲方应支付乙方全部剩余费用,否则,按甲方终止协议处理。
6、本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
设计委托书13
甲方:
乙方:河南千业律师事务所
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托项目:淮阳县招商引资领导电子名片
二、项目设计时间
自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效,协议生效后
三、费用结算
1.此项目设计费,共计人民币元整;设计预付款为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。
2.当甲方确认最终设计稿件后,乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时,甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。
四、作品提交形式
甲方定稿并付清所有设计费后,乙方向甲方提交设计电子文档五份份,制作的电子名片五份供500.00张。
五、甲、乙双方的权利和义务
1.甲方承诺,本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。
2.甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。
3.乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。
4.甲方收到乙方设计的初稿后,及时向乙方反馈修改建议,乙方收到建议后及时调整修改。
5.甲方确认设计稿件后,乙方向甲方提交矢量电子文件一份;同时甲方向乙方支付剩余设计费。
六、知识产权约定
1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方 (需另外签订著作权转让协议) ;但乙方享有署名权并保留用于参展,评选,展示的权利。
2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后,乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。
3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
七、违约责任
协议在下述情形下可以解除:
(1)自协议签订之日起,乙方已经展开设计工作,如甲方提出终止协议,甲方支付给乙方的'设计定金,乙方不退还;如乙方提出终
止合同,甲方支付给乙方的设计定金,乙方退还给甲方。
(2)在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里,乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作,甲方如提出终止协议,甲方需要支付乙方全额的设计费用。
八、争议解决
凡因订立,解释,履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;当事人不愿协商解决或者协商不成,可由一方提交该方住所地法院处理。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,由双方签字盖章有效。(合同未尽事宜,双方本着友好原则进行协商)。
甲方: 乙方:
时间: 时间:
设计委托书14
委托方(甲方):______________
承接方(乙方):______________
根据《中华人民共和国合约法》以及其他有关法律、法规规定的原则,结合室内装饰的特点,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰设计,并达成如下协议(包括本合约附件和所有补充合约),以便共同遵守。
一、甲方委托室内设计的地址______________,房型______________,用途______________,使用面积______________平方米。
二、甲方委托乙方室内设计,并且由乙方负责施工,其设计收费标准为每平方米______________元,收取设计费共计人民币______________元。
甲方委托乙方室内设计,且乙方不负责施工,其设计收费标准为每平方米______________元,收取设计费共计人民币______________元。
甲方应在_______年_______月_______日首期付50%设计费,并与乙方约定上门测量的时间和地点(原已收的300元上门勘测费,应自动转入设计费中)。乙方设计师在测量后天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。
三、乙方完成初步设计方案后,甲方与乙方设计师经过沟通同意,填写设计方案进程表(见附件),由双方签字确认。甲方应支付设计费余款,乙方设计师将在_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,共_______天完成全套装璜设计图及施工图纸。
四、图纸完成后,甲方如有更改意见,再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案,绘制更改图纸,再次填写设计方案进程表,由双方签字确认。
施工过程中,设计师应有两至三次去现场放样及指导施工,以过到设计效果。
五、双方在未签订装潢施工合约前,全套设计图纸资料由乙方保存,甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。
六、甲方如不按合约约定委托乙方施工,其设计费按原设计费总价增收100%,共计_______元。甲方付清增加的设计费后,由乙方将全套图纸交给甲方使用,并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的'设计费,乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。
七、违约责任:
1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的,每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。
2、乙方延期21天以上未完成设计图的,甲方有权解除合约,乙方应退还甲方的设计费用,并承担设计费总价50%的违约金。
3、乙方无故终止合约,除退还甲方所交的设计费用外,还应按合约规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。
甲方如要求乙方修改图纸,图纸完工时间由双方另行约定。
八、设计合约经双方签字认可后,甲方必须按合约约定支付设计费。如甲方中途反悔,乙方不再退还已收取的设计费。
九、本合约中如有未尽事宜,由双方协商解决,也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决,或协商、调解不成时,可以按本合约约定(将以下不选项定的解决方式划去):
(1)向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院提起诉讼。
十、本合约包括合约附件、补充协议,经甲、乙双方签字或盖章后生效。
十一、本合约一式两份,双方各执一份。
十二、双方约定以下补充条款:
1、___________________________________________________________________________________________
2、___________________________________________________________________________________________
3、___________________________________________________________________________________________
甲方签字(盖章):______________
地址:_____________________
电话:______________
_______年_______月_______日
乙方签字(盖章):______________
地址:_____________________
电话:______________
_______年_______月_______日
设计委托书15
委托单位:
受委托单位:
拟修建 ,现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。
一、工程名称
二、设计阶段
一阶段勘察设计
三、设计原则
按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的要求。
四、委托内容
公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。
五、主要技术标准
1、路线等级: 三 级、设计时速 30 公里/小时
2、路面宽度:净 6。5 米
3、设计荷载:公路 Ⅱ 级
其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—200x的相关要求。(地形条件特别困难地段,在经过技术经济比较后,可适当降低技术指标。)
六、提交的`成果及时间要求
提交的成果:通过审查后的施工图设计文件 份。
文件提交时间: 年 月 日。
年 月 日
【设计委托书】相关文章:
设计委托书08-14
设计委托书08-24
项目设计委托书01-27
消防设计审核委托书06-27
设计委托书精选15篇12-16
工程设计委托书08-13
设计委托书(精选15篇)07-14
设计委托书15篇07-08
设计委托书(15篇)07-09
建筑设计委托书08-09